工地累计停电8小时索赔什么

在线问法 时间: 2024.05.02
457
一般建筑施工合同中双方均有约定的义务和责任的,你先查清楚合同中的专用条款和通用条款是不是写进去工地累计停电8小时索赔什么了这些内容,如果写进去了,就可以按合同约定的办理相关手续了,甲方也得按合同规定认账的,原《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)第13条规定工地累计停电8小时索赔什么:13工期延误13.1因以下原因造成工期延误工地累计停电8小时索赔什么,经工程师确认工地累计停电8小时索赔什么,工期相应顺延:(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。
工程停电停水超过8小时怎么做索赔?要详细点的谢谢。

按照有关规定工地累计停电8小时索赔什么 ,一周以内,由于非施工原因,停水停电累计超过8小时,可以有工期顺延工地累计停电8小时索赔什么 的索赔申请,也可以有工程延误所造成的费用的索赔申请。但这些都要提供出足够的证据,且这些证据应该由第三方认证,遮掩索赔的理由才能成立。

法规那一条规定因电力公司停电,正在施工的单位可以向甲方索赔费用么

如果没有通知施工单位工地累计停电8小时索赔什么 ,给正在施工的单位造成损失的,施工单位可以向供电公司索赔。

一般建筑施工合同中双方均有约定的义务和责任的,你先查清楚合同中的专用条款和通用条款是不是写进去工地累计停电8小时索赔什么 了这些内容,如果写进去了,就可以按合同约定的办理相关手续了,甲方也得按合同规定认账的。如果没有这些内容的话,你们按实际发生的情况可以向甲方交涉,一般甲方总得有个交代吧,多少承担一定的责任;双方谈下来差不多也就可以。如果谈不下来,视具体情况再作决定。如果一天中累计停工时间达到8小时以上时,是可以向甲方索赔工期的。

一般建筑施工合同中双方均有约定的义务和责任的,先查清楚合同中的专用条款和通用条款是否写进去这些内容,如果写进去,就可以按合同约定的办理相关手续了,甲方也得按合同规定认账的。

《中华人民共和国民法典》第二十九条 供电企业在发电、供电系统正常的情况下,应当连续向用户供电,不得中断。因供电设施检修、依法限电或者用户违法用电等原因,需要中断供电时,供电企业应当按照国家有关规定事先通知用户。第五十九条 电力企业或者用户违反供用电合同,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。

电力企业违反本法第二十八条、第二十九条第一款的规定,未保证供电质量或者未事先通知用户中断供电,给用户造成损失的,应当依法承担赔偿责任。第六百五十二条 供电人因供电设施计划检修、临时检修、依法限电或者用电人违法用电等原因,需要中断供电时,应当按照国家有关规定事先通知用电人;未事先通知用电人中断供电,造成用电人损失的,应当承担赔偿责任。

请问现场停水停电累计超过8小时除了可以索赔工期,可以索赔窝工费么?

可以的。

原《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)第13条规定工地累计停电8小时索赔什么 :

13工期延误

13.1因以下原因造成工期延误工地累计停电8小时索赔什么 ,经工程师确认工地累计停电8小时索赔什么 ,工期相应顺延:

(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;

(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;

(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4)设计变更和工程量增加;

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

(6)不可抗力;

(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其工地累计停电8小时索赔什么 他情况。

扩展资料

索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成类似,一般包括以下几个方面:

(一)人工费

指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。

在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算,窝工费的标准双方应在合同中设定。

(二)设备费

可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。

因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算。

(三)材料费

材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。

材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善,造成材料损坏失效,则不能列入索赔计价。

承包人应该建立健全物资管理制度,记录建筑材料的进货日期和价格,以便索赔时能准确地分离出索赔事项所引起的材料额外耗用量。

威力证明材料单价的上涨,承包人应提供可靠的订货单、采购单,或官方公布的材料价格调整指数。

(四)管理费

此项可分为现场管理费和企业管理费两部分。索赔款项中的现场管理费是指承包人完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费,包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。

索赔款中的企业管理费主要指的是工程延期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及企业领导人员赴工地检查指导工作等开支。

(五)利润

一般来说,由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔,承包商可列入利润。

但对于工程暂停的索赔,由于利润通常是包括在每项实事工程内容的价格之内,而延长工期并未影响削减某些项目的实施,也未导致利润减少。

所以,一般监理工工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致。

(六)延迟付款利息

发包人未按约定时间进行付款的,应按银行同期贷款利率支付延迟付款的利息。

参考格式百度百科•工程索赔

施工中停水、停电可要求索赔吗

1、要看施工合同对这方面是怎么约定。

2、如果一天中累计停工时间达到8小时以上时工地累计停电8小时索赔什么 ,是可以向甲方索赔工期的。(前提是不是施工方的原因造成的停工。)

发电机组供电必须确保工期工地累计停电8小时索赔什么 ,这属于措施费用部分内容。

如果计算下来的工期还不能达到甲方要求的工期的工地累计停电8小时索赔什么 ,(工期索赔已计算在内工地累计停电8小时索赔什么 了),甲方应该出罚施工单位

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。
如果责任对您不利,如何减少损失? 住院有哪些注意事项?哪些细节会影响赔偿金额? 您想知道如何争取有利的责任划分吗?

北京交通事故律师-许瑞林

06-17 10:25

2025新年开启,帮助交通事故的伤者拿到满意赔偿款21万元,与这份判如所请的判决书一同到来的是客户赠送的锦旗!新的一年,愿大家平安顺遂,我们继续用法律的力量,维护您每一份权益!

北京交通事故律师-许瑞林

02-06 14:43

工地累计停电8小时索赔什么

一般建筑施工合同中双方均有约定的义务和责任的,你先查清楚合同中的专用条款和通用条款是不是写进去工地累计停电8小时索赔什么了这些内容,如果写进去了,就可以按合同约定的办理相关手续了,甲方也得按合同规定认账的,原《建设工程施工合同(示范 ...
457热度
9年前因交通事故导致截肢,当时法院判定的截肢费用时间为“首次安装假肢后八年” 八年过后因没有资金再次安装假肢,律师团队出具的方案是以《配置假肢建议》的形式提起二次诉讼,法院最终判定20年的假肢费用90余万元,帮助伤者解决了很大的难题👏👏👏

北京交通事故律师-许瑞林

10-17 11:16

电网停电可以索赔费用吗

一般建筑施工合同中双方均有约定的义务和责任的,电网停电可以索赔费用吗你先查清楚合同中的专用条款和通用条款是不是写进去了这些内容,如果写进去了,就可以按合同约定的办理相关手续了,甲方也得按合同规定认账的,场外停电索赔工期还是费用场外 ...
230热度
河北车,河北保险,河北人,对方全责,一处十级伤残,一处七级伤残,经过我们的努力, 成功拿到了995000赔偿款👍👍👍不负所托🌹🌹🌹

北京交通事故律师-许瑞林

10-31 16:34

电网停电施工单位可以索赔吗

法律依据电网停电施工单位可以索赔吗:《中华人民共和国建设工程安全生产管理条例》第六条建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、 ...
535热度
努力工作的意义是什么呢?

北京交通事故律师-许瑞林

07-12 15:17

物业原因停电几小时可以索赔

二、停电造成的损失由谁赔偿依据《中华人民共和国合同法》第一百八十条 供电人因供电设施计划检修、临时检修、依法限电或者用电人违法用电等原因,需要中断供电时,应当按照国家有关规定事先通知用电人,三、投诉电力部门的法律规定《电力监管机构投 ...
930热度