电网停电可以索赔费用吗

如果没有通知施工单位，给正在施工的单位造成损失的，施工单位可以向供电公司索赔。

一般建筑施工合同中双方均有约定的义务和责任的，电网停电可以索赔费用吗 你先查清楚合同中的专用条款和通用条款是不是写进去了这些内容，如果写进去了，就可以按合同约定的办理相关手续了，甲方也得按合同规定认账的。如果没有这些内容的话，电网停电可以索赔费用吗 你们按实际发生的情况可以向甲方交涉，一般甲方总得有个交代吧，多少承担一定的责任电网停电可以索赔费用吗 ；双方谈下来差不多也就可以。如果谈不下来，视具体情况再作决定。如果一天中累计停工时间达到8小时以上时，是可以向甲方索赔工期的。

一般建筑施工合同中双方均有约定的义务和责任的，先查清楚合同中的专用条款和通用条款是否写进去这些内容，如果写进去，就可以按合同约定的办理相关手续了，甲方也得按合同规定认账的。

【法律依据】

《中华人民共和国民法典》第二十九条 供电企业在发电、供电系统正常的情况下，应当连续向用户供电，不得中断。因供电设施检修、依法限电或者用户违法用电等原因，需要中断供电时，供电企业应当按照国家有关规定事先通知用户。第五十九条 电力企业或者用户违反供用电合同，给对方造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

电力企业违反本法第二十八条、第二十九条第一款的规定，未保证供电质量或者未事先通知用户中断供电，给用户造成损失的，应当依法承担赔偿责任。第六百五十二条 供电人因供电设施计划检修、临时检修、依法限电或者用电人违法用电等原因，需要中断供电时，应当按照国家有关规定事先通知用电人；未事先通知用电人中断供电，造成用电人损失的，应当承担赔偿责任。

场外停电既要索赔工期也要索赔费用电网停电可以索赔费用吗 ，原《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）第13条规定电网停电可以索赔费用吗 ：因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

费用索赔

通常情况下因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的，承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的，在法律上来讲也是不予支持的。

工期索赔

通常情况下发生不可抗力的时候工期是可以顺延的。另外，具体的情况可能要看相关的承包合同，看看有关工期索赔和费用索赔包括的范围。

以上内容参考：百度百科-不可抗力条款

供电局要电网停电可以索赔费用吗 你提供证明电网停电可以索赔费用吗 ，证明这个是因为电源问题而损坏的，然后他们才能赔，可是你怎么证明呢电网停电可以索赔费用吗 ？

按道理是可以找供电公司索赔但是他绝对不会陪你，一般都采取打官司的方式。一般用户都因为伤神伤财，有理没证据，不会去告的，只有好好协商或认倒霉。不过如果电器在包修期内的话可以找经销商协商一下。电网停电可以索赔费用吗 我家以前的电脑是这样受损的，找到经销商免费换了零件。另外我也在电视上看过类似的一些例子，好的经销商一般是会给维修或是换货的，但是如果碰到了蛮横不讲理的经销商也是没有办法的。

个人看法，只作参考电网停电可以索赔费用吗 ！

一、停水停电超过多少时间可以索赔

目前电网停电可以索赔费用吗 我国并没有相关的法律规定电网停电可以索赔费用吗 ，停水停电多久可以索赔电网停电可以索赔费用吗 ，一般依据企业与供水供电方签订的合同而定，要按合同的约定执行。

二、停电造成的损失由谁赔偿

依据《中华人民共和国合同法》

第一百八十条 供电人因供电设施计划检修、临时检修、依法限电或者用电人违法用电等原因，需要中断供电时，应当按照国家有关规定事先通知用电人。未事先通知用电人中断供电，造成用电人损失的，应当承担损害赔偿责任。

三、投诉电力部门的法律规定

《电力监管机构投诉处理规定》(电监会18号令)

第一条 为了保护公民、法人和其电网停电可以索赔费用吗 他组织的合法权益，维护电力市场秩序，规范投诉处理工作，根据有关法律、行政法规，制定本规定。

第二条 本规定适用于国家电力监管委员会及其派出机构(以下简称电力监管机构)处理公民、法人或者其他组织向电力监管机构提出的投诉请求。

第三条 电力监管机构处理投诉应当依法、公正、及时。

第四条 电力监管机构应当向社会公布投诉电话、电子信箱、投诉接待的时间和地点、查询投诉事项进展及结果的方式等相关事项。

第五条 公民、法人或者其他组织认为电力监管机构、电力企业、电力调度交易机构侵害其合法权益，可以采用书信、电子邮件、传真、电话、走访等方式向电力监管机构提出投诉请求。

多人采用走访形式投诉的，应当推选代表，代表人数不得超过5人。

第六条 投诉人提出投诉请求，应当向电力监管机构提交下列材料:

(一)投诉书，内容包括投诉人的姓名或者名称、住所和联系方式，被投诉人的名称、住所和联系方式，投诉事项，投诉请求等;

(二)与投诉事项相关的证明资料，包括书面资料、照片、录音、录像等。

第八条 电力监管机构应当自收到投诉事项之日起7日内作出是否受理的决定;作出不予受理决定的，应当向投诉人说明理由。

四、《电力法》适用哪些范围

《电力法》适用于中华人民共和国境内的电力建设、电力生产、电力供应和电力使用活动。《电力法》有以下三种效力:

(1)地域效力。凡在中华人民共和国领域内从事电力建设、生产、供应和使用的活动。

(2)对人效力。无论是自然人，还是法人;无论是中国人，还是外国人，只要在中华人民共和国境内从事电力活动，都必须遵循《电力法》。

(3)行为效力。即适用于电力建设、电力生产、电力供应、电力使用、电力监督管理、电力设施保护等活动，当然这些活动除了受《电力法》调整外，还受相关法律的调整。

停电的损失可以主张向供电企业要求赔偿电网停电可以索赔费用吗 ，赔偿的具体金额双方可以就损失金额协商电网停电可以索赔费用吗 ，协商不电网停电可以索赔费用吗 了的，到法院起诉，由法院判决。

《中华人民共和国合同法》

第一百八十条　供电人因供电设施计划检修、临时检修、依法限电或者用电人违法用电等原因，需要中断供电时，应当按照国家有关规定事先通知用电人。未事先通知用电人中断供电，造成用电人损失的，应当承担损害赔偿责任。

第一百八十一条　因自然灾害等原因断电，供电人应当按照国家有关规定及时抢修。未及时抢修，造成用电人损失的，应当承担损害赔偿责任。

《中华人民共和国电力法》

第二十九条　供电企业在发电、供电系统正常的情况下，应当连续向用户供电，不得中断。因供电设施检修、依法限电或者用户违法用电等原因，需要中断供电时，供电企业应当按照国家有关规定事先通知用户。

用户对供电企业中断供电有异议的，可以向电力管理部门投诉；受理投诉的电力管理部门应当依法处理。

第五十九条　电力企业或者用户违反供用电合同，给对方造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

电力企业违反本法第二十八条、第二十九条第一款的规定，未保证供电质量或者未事先通知用户中断供电，给用户造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

扩展资料电网停电可以索赔费用吗 ：

用电人的义务：

《中华人民共和国合同法》

第一百八十二条 用电人应当按照国家有关规定和当事人的约定及时交付电费。用电人逾期不交付电费的，应当按照约定支付违约金。经催告用电人在合理期限内仍不交付电费和违约金的，供电人可以按照国家规定的程序中止供电。

第一百八十三条 用电人应当按照国家有关规定和当事人的约定安全用电。用电人未按照国家有关规定和当事人的约定安全用电，造成供电人损失的，应当承担损害赔偿责任。