电网停电施工单位可以索赔吗
如果你是施工方一个礼拜停电时间超过8小时可以向甲方索赔工期。
法律依据电网停电施工单位可以索赔吗 :
《中华人民共和国建设工程安全生产管理条例》
第六条建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程电网停电施工单位可以索赔吗 的有关资料,并保证资料的真实、准确、完整。建设单位因建设工程需要,向有关部门或者单位查询前款规定的资料时,有关部门或者单位应当及时提供。
第七条建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求,不得压缩合同约定的工期。
第八条建设单位在编制工程概算时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
第九条建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
第十条建设单位在申请领取施工许可证时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
施工现场停电可以索赔吗工程如果因发包人原因造成停工电网停电施工单位可以索赔吗 的电网停电施工单位可以索赔吗 ,无论停工多长时间电网停电施工单位可以索赔吗 ,只要造成承包人损失电网停电施工单位可以索赔吗 的,承包人都可以要求赔偿。
因市政部门供电线路修整停电 工地上是否因此可以索赔可以电网停电施工单位可以索赔吗 ,政府部门造成的停水、停电等停工造成的损失电网停电施工单位可以索赔吗 ,由业主方承担相关责任电网停电施工单位可以索赔吗 ,施工方可索赔关键工序的工期赔偿和人员、机械的相关误工赔偿。
施工中停水、停电可要求索赔吗1、要看施工合同对这方面是怎么约定。
2、如果一天中累计停工时间达到8小时以上时电网停电施工单位可以索赔吗 ,是可以向甲方索赔工期的。(前提是不是施工方的原因造成的停工。)
发电机组供电必须确保工期,这属于措施费用部分内容。
如果计算下来的工期还不能达到甲方要求的工期的,(工期索赔已计算在内电网停电施工单位可以索赔吗 了),甲方应该出罚施工单位
突然停电给家用电器造成损坏是否可以索赔?停电电网停电施工单位可以索赔吗 的损失可以主张向供电企业要求赔偿,赔偿电网停电施工单位可以索赔吗 的具体金额双方可以就损失金额协商,协商不了的,到法院起诉,由法院判决。
《中华人民共和国合同法》
第一百八十条 供电人因供电设施计划检修、临时检修、依法限电或者用电人违法用电等原因,需要中断供电时,应当按照国家有关规定事先通知用电人。未事先通知用电人中断供电,造成用电人损失的,应当承担损害赔偿责任。
第一百八十一条 因自然灾害等原因断电,供电人应当按照国家有关规定及时抢修。未及时抢修,造成用电人损失的,应当承担损害赔偿责任。
《中华人民共和国电力法》
第二十九条 供电企业在发电、供电系统正常的情况下,应当连续向用户供电,不得中断。因供电设施检修、依法限电或者用户违法用电等原因,需要中断供电时,供电企业应当按照国家有关规定事先通知用户。
用户对供电企业中断供电有异议的,可以向电力管理部门投诉电网停电施工单位可以索赔吗 ;受理投诉的电力管理部门应当依法处理。
第五十九条 电力企业或者用户违反供用电合同,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。
电力企业违反本法第二十八条、第二十九条第一款的规定,未保证供电质量或者未事先通知用户中断供电,给用户造成损失的,应当依法承担赔偿责任。
扩展资料:
用电人的义务:
《中华人民共和国合同法》
第一百八十二条 用电人应当按照国家有关规定和当事人的约定及时交付电费。用电人逾期不交付电费的,应当按照约定支付违约金。经催告用电人在合理期限内仍不交付电费和违约金的,供电人可以按照国家规定的程序中止供电。
第一百八十三条 用电人应当按照国家有关规定和当事人的约定安全用电。用电人未按照国家有关规定和当事人的约定安全用电,造成供电人损失的,应当承担损害赔偿责任。
场外停电索赔工期还是费用场外停电既要索赔工期也要索赔费用电网停电施工单位可以索赔吗 ,原《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)第13条规定:因以下原因造成工期延误电网停电施工单位可以索赔吗 ,经工程师确认,工期相应顺延:
(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件电网停电施工单位可以索赔吗 ;
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行电网停电施工单位可以索赔吗 ;
(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
(4)设计变更和工程量增加;
(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
(6)不可抗力;
(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其电网停电施工单位可以索赔吗 他情况。
费用索赔
通常情况下因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的,承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的,在法律上来讲也是不予支持的。
工期索赔
通常情况下发生不可抗力的时候工期是可以顺延的。另外,具体的情况可能要看相关的承包合同,看看有关工期索赔和费用索赔包括的范围。
以上内容参考:百度百科-不可抗力条款