物业原因停电几小时可以索赔

在线问法 时间: 2023.12.04
930
二、停电造成的损失由谁赔偿依据《中华人民共和国合同法》第一百八十条 供电人因供电设施计划检修、临时检修、依法限电或者用电人违法用电等原因,需要中断供电时,应当按照国家有关规定事先通知用电人,三、投诉电力部门的法律规定《电力监管机构投诉处理规定》(电监会18号令)第一条 为物业原因停电几小时可以索赔了保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护电力市场秩序,规范投诉处理工作,根据有关法律、行政法规,制定本规定。
停电超过多久可以索赔

一、停水停电超过多少时间可以索赔

目前物业原因停电几小时可以索赔 我国并没有相关物业原因停电几小时可以索赔 的法律规定物业原因停电几小时可以索赔 ,停水停电多久可以索赔,一般依据企业与供水供电方签订的合同而定,要按合同的约定执行。

二、停电造成的损失由谁赔偿

依据《中华人民共和国合同法》

第一百八十条 供电人因供电设施计划检修、临时检修、依法限电或者用电人违法用电等原因,需要中断供电时,应当按照国家有关规定事先通知用电人。未事先通知用电人中断供电,造成用电人损失的,应当承担损害赔偿责任。

三、投诉电力部门的法律规定

《电力监管机构投诉处理规定》(电监会18号令)

第一条 为物业原因停电几小时可以索赔 了保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护电力市场秩序,规范投诉处理工作,根据有关法律、行政法规,制定本规定。

第二条 本规定适用于国家电力监管委员会及其派出机构(以下简称电力监管机构)处理公民、法人或者其他组织向电力监管机构提出的投诉请求。

第三条 电力监管机构处理投诉应当依法、公正、及时。

第四条 电力监管机构应当向社会公布投诉电话、电子信箱、投诉接待的时间和地点、查询投诉事项进展及结果的方式等相关事项。

第五条 公民、法人或者其他组织认为电力监管机构、电力企业、电力调度交易机构侵害其合法权益,可以采用书信、电子邮件、传真、电话、走访等方式向电力监管机构提出投诉请求。

多人采用走访形式投诉的,应当推选代表,代表人数不得超过5人。

第六条 投诉人提出投诉请求,应当向电力监管机构提交下列材料:

(一)投诉书,内容包括投诉人的姓名或者名称、住所和联系方式,被投诉人的名称、住所和联系方式,投诉事项,投诉请求等;

(二)与投诉事项相关的证明资料,包括书面资料、照片、录音、录像等。

第八条 电力监管机构应当自收到投诉事项之日起7日内作出是否受理的决定;作出不予受理决定的,应当向投诉人说明理由。

四、《电力法》适用哪些范围

《电力法》适用于中华人民共和国境内的电力建设、电力生产、电力供应和电力使用活动。《电力法》有以下三种效力:

(1)地域效力。凡在中华人民共和国领域内从事电力建设、生产、供应和使用的活动。

(2)对人效力。无论是自然人,还是法人;无论是中国人,还是外国人,只要在中华人民共和国境内从事电力活动,都必须遵循《电力法》。

(3)行为效力。即适用于电力建设、电力生产、电力供应、电力使用、电力监督管理、电力设施保护等活动,当然这些活动除了受《电力法》调整外,还受相关法律的调整。

老师您好,请问在某一时段内连续停电多长时间,可以提出索赔?

—周内非承包人原因物业原因停电几小时可以索赔 的停水、停电、停气、道路中断等物业原因停电几小时可以索赔 ,造成工程现场停工累计超过8小时的物业原因停电几小时可以索赔 ,承包人可以向发包人提出索赔。提出索赔时物业原因停电几小时可以索赔 ,承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算,以便发包人审批。

居民停电多久可投诉

法律分析物业原因停电几小时可以索赔 :目前物业原因停电几小时可以索赔 我国并没有相关物业原因停电几小时可以索赔 的法律规定停电多久可以投诉,一般依据企业与供水供电方签订物业原因停电几小时可以索赔 的合同而定,要按合同的约定执行。因意外停电造成的损失由供电公司赔偿。供电人因供电设施计划检修、临时检修、依法限电或者用电人违法用电等原因,需要中断供电时,应当按照国家有关规定事先通知用电人;未事先通知用电人中断供电,造成用电人损失的,应当承担赔偿责任。物业管理区域内,供水、供电、供气、供热、通信、有线电视等单位应当向最终用户收取有关费用。 物业服务企业接受委托代收前款费用的,不得向业主收取手续费等额外费用。

法律依据物业原因停电几小时可以索赔 :《物业管理条例》 第六十三条 违反本条例的规定,有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府房地产行政主管部门责令限期改正,给予警告,并按照本条第二款的规定处以罚款;所得收益,用于物业管理区域内物业共用部位、共用设施设备的维修、养护,剩余部分按照业主大会的决定使用:

(一)擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途的;

(二)擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地,损害业主共同利益的;

(三)擅自利用物业共用部位、共用设施设备进行经营的。

个人有前款规定行为之一的,处1000元以上1万元以下的罚款;单位有前款规定行为之一的,处5万元以上20万元以下的罚款。

工程停电停水超过8小时怎么做索赔?要详细点的谢谢。

按照有关规定物业原因停电几小时可以索赔 ,一周以内,由于非施工原因,停水停电累计超过8小时,可以有工期顺延物业原因停电几小时可以索赔 的索赔申请,也可以有工程延误所造成的费用的索赔申请。但这些都要提供出足够的证据,且这些证据应该由第三方认证,遮掩索赔的理由才能成立。

施工中临时停水、停电多长时间可要求索赔

若物业原因停电几小时可以索赔 你们和甲方签订的合同是变动总价合同物业原因停电几小时可以索赔 ,有下述规定:一周内非承包人原因停水、停电、停气完成停工累计超过八小时的可以对变动总价合同价款进行调整。其次,与合同对照,若临时停水停电事件已造成物业原因停电几小时可以索赔 了你方工程项目的额外支出,或者直接工期损失,当然可以索赔。

请问现场停水停电累计超过8小时除了可以索赔工期,可以索赔窝工费么?

可以的。

原《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)第13条规定物业原因停电几小时可以索赔 :

13工期延误

13.1因以下原因造成工期延误物业原因停电几小时可以索赔 ,经工程师确认,工期相应顺延:

(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件物业原因停电几小时可以索赔 ;

(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;

(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4)设计变更和工程量增加;

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

(6)不可抗力;

(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

扩展资料

索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成类似,一般包括以下几个方面:

(一)人工费

指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。

在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算,窝工费的标准双方应在合同中设定。

(二)设备费

可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。

因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算。

(三)材料费

材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。

材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善,造成材料损坏失效,则不能列入索赔计价。

承包人应该建立健全物资管理制度,记录建筑材料的进货日期和价格,以便索赔时能准确地分离出索赔事项所引起的材料额外耗用量。

威力证明材料单价的上涨,承包人应提供可靠的订货单、采购单,或官方公布的材料价格调整指数。

(四)管理费

此项可分为现场管理费和企业管理费两部分。索赔款项中的现场管理费是指承包人完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费,包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。

索赔款中的企业管理费主要指的是工程延期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及企业领导人员赴工地检查指导工作等开支。

(五)利润

一般来说,由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔,承包商可列入利润。

但对于工程暂停的索赔,由于利润通常是包括在每项实事工程内容的价格之内,而延长工期并未影响削减某些项目的实施,也未导致利润减少。

所以,一般监理工工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致。

(六)延迟付款利息

发包人未按约定时间进行付款的,应按银行同期贷款利率支付延迟付款的利息。

参考格式百度百科•工程索赔

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。
专业才能高效,有一种欣慰叫做判如所请!北京延庆区交通事故,伤者评上十级伤残,在开庭中元甲律师对伤残赔偿金、护理费、误工费极力争取,得到法院支持,帮助伤者获得赔偿款合计40万元。

北京交通事故律师-许瑞林

10-14 15:28

工地累计停电8小时索赔什么

一般建筑施工合同中双方均有约定的义务和责任的,你先查清楚合同中的专用条款和通用条款是不是写进去工地累计停电8小时索赔什么了这些内容,如果写进去了,就可以按合同约定的办理相关手续了,甲方也得按合同规定认账的,原《建设工程施工合同(示范 ...
457热度
延庆仲裁委开庭,管辖权异议,案件实体调查,各方证据都很多,仲裁员也很认真负责,庭审持续了一天。 早上因高速发生事故害怕迟到心情忐忑,庭审结束后的落日夕阳,如此美景治愈内心的疲惫

北京交通事故律师-许瑞林

04-07 20:04

电网停电可以索赔费用吗

一般建筑施工合同中双方均有约定的义务和责任的,电网停电可以索赔费用吗你先查清楚合同中的专用条款和通用条款是不是写进去了这些内容,如果写进去了,就可以按合同约定的办理相关手续了,甲方也得按合同规定认账的,场外停电索赔工期还是费用场外 ...
230热度
通州区人民法院执行流程及执行法官线下接待时间表,打不通法官电话的,可以在接待日找法官,催要自己的案款。

北京交通事故律师-许瑞林

11-22 15:50

电网停电施工单位可以索赔吗

法律依据电网停电施工单位可以索赔吗:《中华人民共和国建设工程安全生产管理条例》第六条建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、 ...
535热度
回望大律云的2024:是探索,是奋进,是热爱,也是一部大律人承梦展翼的拼搏史。在法律科技创新的道路上又创立了新的里程碑,智慧法律系统升级迭代,助力法律行业提升效率。2025我们将不断创新,奔赴下一个高峰!

北京交通事故律师-许瑞林

12-31 19:17

物业原因把房子淹了需要赔偿

保修期内发生保修范围之内的非人为损坏,由房地产开发商免费维修,因商品房存在质量问题,保修单位进行维修时导致房屋的使用功能受到影响,购买人可以要求开发商承担赔偿责任,可以找责任人进行协商,要求对方恢复原状,也可以要求对方进行维修费的 ...
420热度
北京顺义区交通事故,伤者承担主要责任,本以为自己拿不到赔偿款了,委托元甲之后,元甲和解团队仅用40多天,促成了双方和解,快速拿到赔偿款20万元!远超过当事人的心理预期,非常满意,当事人说“所有的感谢都在锦旗里”!

北京交通事故律师-许瑞林

04-07 18:19

航司原因取消航班如何索赔

一、由于航空公司自身原因(工程机务、运输服务、空勤人员、公司计划),造成航班在始发地延误或取消,在必要时航空公司应当向旅客提供餐食或住宿等服务,四、对于延误或取消航班航司原因取消航班如何索赔的旅客,并没有明确航司原因取消航班如何索 ...
594热度
当事人为公司开车运输货物途中发生交通事故,导致车内乘客受伤,公司拒不承担赔偿责任,难道要自己承担近30万元的赔偿款吗?我们起诉至法院,提供了大量证据,法院判决公司承担赔偿责任!

北京交通事故律师-许瑞林

09-28 15:55

2025年1月27号我回老家过年期间房东在未经允许的情况下进入了我租用的房屋被监控拍到我提醒他以后要提前告知并且和我约好时间才能进来房东说我斤斤计较并拒绝了我的提议同时要求我在二月底搬走二月初回到南京我和男朋友商议之后并起草了正式通知告诉了房东我们同意二月底搬离在搬离之前不允许房东再私自进入房屋并且根据房东的违约行为我们要求房东退还剩余的租金押金物业费以及违约金房东拒绝了我们的提议要求我们不仅二月底要搬走同时配合他其他租客看房若不配合连押金都不退根据签订的租房合同房东是否是违约行为我能否依法维护我的权益要求违约金赔偿 已签合同内容: 七、甲方责任 1、甲方保证该房屋符合国家对租赁房屋的相关规定房屋权属清楚无使用纠纷 2、相货期内甲方不得无故单方面收回房屋提高租金等否则作违约处理 3、租货期内房屋及附属设施如非乙方的过失或错误使用而受到损坏的甲方有修缮的责任 并承担相关费用 4、租货期内甲方在未经乙方允许情况下不得随意进出乙方祖用之房屋 九、合同的终止 1、租货期限届满或经甲、乙双方协商一致本合同终止 2乙方应在租赁期满日将该房屋钥匙及正常使用状态下的交接清单中所有物品交给乙方退租时需保持房屋整洁否则甲方有权扣除300元清洁费房屋留置的一切物品均视为放弃甲方有权处理乙方无异议 3、若乙方逾期不支付该房屋租金累计超过3天或者乙方欠缴应承担的费用累计超300 元则甲方可通知乙方解除本合同并有权要求乙方赔偿相应损失 4、若甲、乙双方中的一方违约另一方有权终止合同并向对方提出赔偿要求中介方所收的中介服务费不予退还 十一、违约处理 甲、乙双方如有特殊情况需提前终止本合同的必须提前30天通知对方等对方 同意后方可办理退房手续如无故违约则须向对方支付违约金人民币2450元整若甲方违约除退还给乙方押金外还须支付乙方上述金额违约金;反之若乙方违约则甲方有权不退还金

律师回复中...
2025-02-08 16:45

疫情原因不发货可以索赔吗

如果是由快递公司造成疫情原因不发货可以索赔吗的快递超时,那么用户可以向交易平台、快递公司、投诉电话95546或12345热线(原国家邮政局投诉电话12305已被并入12345)等进行投诉,要求快递公司予以赔偿,疫情期间疫情原因不发货可以索赔吗,如果是 ...
272热度
为了保护未成年人,非案件需要,法院是不允许未成年人进入的

北京交通事故律师-许瑞林

09-23 13:44

向物业申请索赔的申请范文

哪位高手帮忙写一封索赔申请书,谢谢望都花园业主向物业申请索赔的申请范文的索赔函至北京泰格经济开发公司、华泰物业公司: 望都家园自2000年11月份入住以来已三年有余,虽然小区建设总体情况尚可向物业申请索赔的申请范文,但仍有一些问题不近如人 ...
108热度
住院期间还未委托就得到了专业律师的全程指导,不错过每个细节,更有利于日后的赔偿。元甲律师本着利他之心、服务为本的宗旨,全面细节维权,该案有望突破之前301天误工期的记录。早一日委托更是早一日受益!

北京交通事故律师-许瑞林

04-12 12:29

物业索赔申请告知书

此次住宅工程质量保险的基本承保范围主要包括五大方面,涵盖地基基础工程和主体结构工程物业索赔申请告知书,安徽将试点为房子“买保险”:工程质量缺陷的可申请索赔10月3日物业索赔申请告知书,澎湃新闻()从安徽省合肥市人民政府新闻办公室官方微 ...
250热度
要做就做最好的 所有的事交给我们 你只需要签字拿钱即可

北京交通事故律师-许瑞林

09-28 18:54

怎么向物业申请索赔

首先建议向物业、居委会反映情况怎么向物业申请索赔,联合排查原因,原则上是谁的问题,谁负责维修、赔偿,但现实中往往会比较麻烦,也容易造成扯皮,如果协商不成,也可以选择起诉,进行鉴定、解决并进行善后赔偿事宜,不给处理可到当地质监部门投 ...
10热度
北京延庆交通事故,六十多岁老人不幸去世,元甲律所理赔团队与保险公司专业谈判,一个多月达成和解,帮助家人拿到赔偿款180万元。

北京交通事故律师-许瑞林

10-08 15:20

索赔证明由于自然原因

被保险车辆在保险期间内,被保险人或其允许的合法驾驶人在使用被保险机动车过程中,因下列原因造成被保险机动车的损失,保险人依照本保险合同的约定负责赔偿索赔证明由于自然原因: 1 碰撞、倾覆、坠落,车损险索赔证明由于自然原因的保障对象 ...
111热度
当发生交通事故迷茫,元甲,一家专业处理交通事故的律所。

北京交通事故律师-赵金保

09-19 17:48

饭店停电怎么索赔

各区部长用对讲机汇报给主管、经理本区就餐人员的人数和桌数,服务员拿出备用蜡烛用小盘装上点燃后放置于桌面平稳处,并核对留台单查清还有多少菜未上,并报告本区部长各台买单情况,对未买单客人要加以留意以防其乘混乱跑单,如这套不成,管理人过 ...
54热度
北京门头沟交通事故,伤者伤势较轻,元甲律师全程专业指导、耐心细心帮助,后促成双方达成和解,签署和解协议,帮助伤者拿到了满意的赔偿款!

北京交通事故律师-赵金保

11-18 16:43

办公物业停电补偿标准

参考资料来源:百度百科-中华人民共和国电力法参考资料来源:百度百科-中华人民共和国合同法参考资料来源:人民网-租赁房屋开设分店却遭遇105天停电 德克士受损索赔民法典物业停水停电的规定业主不支付物业服务费的办公物业停电补偿标准,物业服务 ...
819热度
在河北发生交通事故,司机为北京车辆、北京保险,元甲律师帮助伤者夫妻二人争取到北京的标准赔偿,合计拿到赔偿款43.4万余元。

北京交通事故律师-赵金保

11-04 12:05

物业停电对供电公司造成影响

你是小区的业主物业停电对供电公司造成影响,物业管家拖欠公共用电物业停电对供电公司造成影响,费用不交造成供电公司停业,那么有可能会影响电梯的运行,在这种情况下,你可以向物业投诉,要求物业及时缴纳公共用电费,停电对政府单位的影响及危害 ...
173热度
有30多位交通事故伤者和家人来参加元甲律所第378期《和解大讲堂》讲座,和解有规律,和解有方法,许律师深入浅出的讲解和案例分享,不仅让很多伤者学习到与保险公司、司机谈和解的技巧,同时法医助力评估伤残,赔偿问题也都有了解决方案!解决理赔 ...

北京交通事故律师-赵金保

02-24 09:54

高端物业停电索赔

胶州市供电公司高端物业停电索赔的工作人员表示,该小区当时修建的时候配套费并没有交给供电部门,由于该小区所用的变电器是35kv的高压变电器,这种变电器需要专业的日常维护和保养,但是因为此设备不归供电部门所有,高端物业停电索赔他们没有权利 ...
623热度
能否快速解决问题, 是检验客户满意度的 重要标准。

北京交通事故律师-赵金保

02-12 09:33

物业原因停电几小时可以索赔

二、停电造成的损失由谁赔偿依据《中华人民共和国合同法》第一百八十条 供电人因供电设施计划检修、临时检修、依法限电或者用电人违法用电等原因,需要中断供电时,应当按照国家有关规定事先通知用电人,三、投诉电力部门的法律规定《电力监管机构投 ...
930热度