连续下雨多少天可以索赔

在线问法 时间: 2024.04.29
182
根据我国实践、国际贸易惯例和多数国家有关法律的解释连续下雨多少天可以索赔,不可抗力事件的范围主要由两部分构成:一是由自然原因引起的自然现象,如火灾、旱灾、地震、风灾、大雪、山崩等,民法通则第107条规定:“因不可抗力不能履行合同或者造成连续下雨多少天可以索赔他人损害的,不承担民事责任,法律另有规定的除外,下雨不算不可抗力连续下雨多少天可以索赔,火灾、旱灾、地震、风灾、大雪、山崩才算,因下雨、停水、停电3--5天,施工方是否可向业主索赔工期和窝工费。
因下雨、停水、停电3--5天,施工方是否可向业主索赔工期和窝工费??

如不是特大暴雨或罕见大雨连续下雨多少天可以索赔 ,不应索赔工期,因这是一个有经验连续下雨多少天可以索赔 的承包商应能预知到的;

停水、停电如不是承包商造成的原因,一周内超过8小时,就可索赔工期;

关于窝工费:如是自然灾害、不可抵抗力造成,甲方不承担窝工费;如是发包人原因造成承包人窝工,可索赔窝工费。

连续下雨多少天算不可抗力?

下雨不算不可抗力连续下雨多少天可以索赔 ,火灾、旱灾、地震、风灾、大雪、山崩才算。

根据我国实践、国际贸易惯例和多数国家有关法律的解释连续下雨多少天可以索赔 ,不可抗力事件的范围主要由两部分构成:

一是由自然原因引起的自然现象,如火灾、旱灾、地震、风灾、大雪、山崩等;

二是由社会原因引起的社会现象,如战争、动乱、政府干预、罢工、禁运、市场行情等。一般来说,把自然现象及战争、严重的动乱看成不可抗力事件各国是一致的,而对上述事件以外的人为障碍,如政府干预、不颁发许可证、罢工、市场行情的剧烈波动,以及政府禁令、禁运及政府行为等归入不可抗力事件常引起争议。

扩展资料

法律上说的不可抗力根据《民法通则》第一百五十三条 本法所称的“不可抗力”,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的来源既有自然现象,如地震、台风,也包括社会现象,如军事行动。作为人力所不可抗拒的强制力,具有客观上的偶然性和不可避免性,主观上的不可预见性以及社会危害性。

民法通则第107条规定:“因不可抗力不能履行合同或者造成连续下雨多少天可以索赔 他人损害的,不承担民事责任,法律另有规定的除外。”凡发生不可抗力,当事人已尽其应尽责任仍未能避免债务不履行或财物毁损时,可不负赔偿责任。但不可抗力发生在债务迟延之后时,债务人仍应负责。不可抗力是相对而言的,随着科技的发达,不可抗力的含义、范围都有可能发生变化。

参考资料:百度百科-不可抗力因素

工程连续下雨超过几小时会索赔

这跟连续几小时没关系。要看下雨连续下雨多少天可以索赔 的性质连续下雨多少天可以索赔 ,如果是季节性降雨,就不能索赔。如果是几十年不遇连续下雨多少天可以索赔 的大雨,才可以索赔。

因正常阴雨气候影响施工质量停工15天,为什么可以索赔呢?那不是一个有经验的承包商可以预见的吗?

谁能够预见天晴下雨?天气预报都不能连续下雨多少天可以索赔 ,现场连续下雨多少天可以索赔 的工人窝工一周以上肯定会要钱,要闹事连续下雨多少天可以索赔 的,哪个承包商能担起这个责任?

没有正常情况下连续阴雨气候15天的,连续的话就不正常了。

规定连续下雨几天施工单位可以要求顺延工期?

一般工期已考虑到雨天连续下雨多少天可以索赔 ,所以是不以可顺延工期连续下雨多少天可以索赔 的连续下雨多少天可以索赔 ,只有不可抗力因素的台风暴雨才可顺延工期。

还有顺延工期连续下雨多少天可以索赔 ,这个合同上应该规定清楚了的,(如连续下大雨超过2天可以顺延工期)

如果没有规定的话,只有和业主商量

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。
由法院调解,伤者对赔偿款金额非常满意,超出当事人心理预期!北京延庆交通事故,伤者无责,司机只有交强险,在元甲律师的争取下,法院出具调解书,由保险公司和司机共同支付赔偿款46.8万元。

北京交通事故律师-许瑞林

12-04 16:56

河北车,河北保险,河北人,对方全责,一处十级伤残,一处七级伤残,经过我们的努力, 成功拿到了995000赔偿款👍👍👍不负所托🌹🌹🌹

北京交通事故律师-许瑞林

10-31 16:34

在车间工作时脚部被叉车碾压受伤,通过元甲律师谈判和解,伤者与公司达成和解协议,一次性拿到赔偿款60万元。此笔赔偿款不仅照亮了伤者的康复之路,让其内心也得到慰藉。

北京交通事故律师-许瑞林

11-07 16:21

有朋友问我,上班路上发生交通事故,到底怎么赔偿最划算呢?这个问题呢是这样的,有些支持双赔的省份,那你就不用考虑了,既能调到交通事故的赔偿,也能走工伤的赔偿。第二呢,不支持双赔的省份呢,我建议你直接走工伤的赔偿,不要走交通事故的赔偿了,尤其是你有社保的情况下,原因有三点,第一呢,社保基金不会没钱,交通事故呢,就算你赢了,对方没钱也白搭。第二呢,交通事故呢,还要看责任,如果你有同等责任或次要责任,是不能全额赔偿的,而工伤赔偿是全额赔偿。第三呢,交通事故的评摊标准很高,你不一定能评得伤残,而工伤的平摊等级标准呢就很低,一般都很容易评上伤残,能不能评上伤残,是直接关系到你能拿到多少钱的,如果你不懂,选择错了赔偿方式,也会吃亏很多。

北京交通事故律师-许瑞林

04-08 19:36

连续下雨多少天可以索赔

根据我国实践、国际贸易惯例和多数国家有关法律的解释连续下雨多少天可以索赔,不可抗力事件的范围主要由两部分构成:一是由自然原因引起的自然现象,如火灾、旱灾、地震、风灾、大雪、山崩等,民法通则第107条规定:“因不可抗力不能履行合同或者造 ...
182热度
律师的工作强度很高,高脑力、高体力。为了在法律道路上走的更高、更远,请记得照顾好自己哦!❤

北京交通事故律师-许瑞林

12-26 20:22

航班连续被取消三次要求索赔

航班取消、提前、延误、航程改变或承运人不能提供原定座位时航班连续被取消三次要求索赔,旅客要求退票航班连续被取消三次要求索赔,始发站应退还全部票款,经停地应退还未使用航段的全部票款,均不收取退票费,根据《中国民用航空旅客、行李国内运 ...
334热度