建筑工人窝工费怎么算

在线问法 时间: 2023.12.01
203
按上述规定计算的停窝工损失费总和,只计取税金,其中,机械停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节假日,内容主要包括建筑工人窝工费怎么算:在停窝工期间的现场施工机械停滞费、现场工人的工资及周转性材料的维护和摊销费,内容包括建筑工人窝工费怎么算:现场施工机械在停窝工期间的停滞费和现场工人在停窝工期间的工资以及周转性材料的维护和摊销费,下图右上角为工地上现场窝工照片拓展资料:《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第27条规定:“丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,以六个月总额计算。
窝工费如何计算

1、首先确定窝工的工期建筑工人窝工费怎么算 ,停工了多长时间建筑工人窝工费怎么算 ,这是基础

2、窝工主要计算人工、机械租赁、材料租赁等增加的费用。

3、人工费的计算:统计人员的种类:管理人员、技工、普工等的每个种类的人工费是多少,再乘以相应的窝工天数,(作为施工单位可以把这些人员分类,按实际或市场价分别计算人工费,这样费用会多一些,但是业主肯定不会这么给建筑工人窝工费怎么算 你,一般按你投标时的人工单价来计算的,这个你自己把握)

4、机械费、材料租赁费等计算原理同人工费,总之你现场有什么就把相应的单价乘以窝工的天数

5、还可以计算赶工费,应为合同竣工工期是不能变的,所以要把窝工的工期抢回来,肯定需要加班加点抢工期,再把赶工费也计算上

6、如果不要赶工费,按就向业主增加工期,把合同工期相应顺延

如需阅读该回复,请先 登录 或 注册!

如何计算建筑工程窝工费损失?

停窝工损失费指施工单位按合同规定或双方协定建筑工人窝工费怎么算 的条款进入现场后建筑工人窝工费怎么算 ,如因设计或建设单位责任造成停窝工损失的费用建筑工人窝工费怎么算 ,由建设单位负责。内容包括建筑工人窝工费怎么算 :现场施工机械在停窝工期间的停滞费和现场工人在停窝工期间的工资以及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械的停窝工损失费:定额中机械台班的停滞费*停滞台班量;

工人停窝工损失费:每工单价(25元)*停窝工总工日数,再以停窝工工资总额的30%作为管理费;

周转性材料的停窝工损失费可按实结算。

按上述规定计算的停窝工损失费总和,只计取税金,其中,机械停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节假日。

下图右上角为工地上现场窝工照片

拓展资料:

《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第27条规定:“丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,以六个月总额计算。”

3.1上述司法解释实际上只规定了一种赔偿办法,即:定额赔偿办法,实行一次性给付赔偿。

3.2一次性赔偿丧葬费,就是按照标准确定赔偿金额。按照最高法院司法解释规定的办法,就是按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,赔偿6个月。其中,职工月平均工资应当按照政府统计部门公布的各省、自治区、直辖市以及经济特区和计划单列市上一年度职工月平均工资的统计数据确定。

参考资料:《二级建造师管理与实务》中国建筑工业出版社;《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》

索赔中人工窝工费如何计算?

由于非承包商原因,造成连续停电9小时,乙方向甲方提出停电损失建筑工人窝工费怎么算 的索赔,其中人工窝工费应该计算在内。

因为停窝工损失费,是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。内容主要包括建筑工人窝工费怎么算 :在停窝工期间的现场施工机械停滞费、现场工人的工资及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械停窝工损失费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。其中工人停窝工损失费:停窝工总工日数乘以每工日单价,再以停窝工工资总额的30%作为管理费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节、假日。周转性材料的停窝工损失费可按实结算。按上述规定计算的停窝工损失费总和后,只计取税金

扩展资料

停工应注意的问题

(1)停工的经济性,是否在施工阶段点上。应注意停工对质量或安全不能造成影响,并应采取措施防止损失进一步扩大,否则责任自负。如主体封顶时停工,便于操作和控制,如地基完工施工主体前停工或主体封顶时停工,便于操作和控制,因为停工是手段,不是目的;但也不绝对,如高层建筑在十层以上时,拖欠款比较严重,并不一味要追求封顶。

(2)停工手续的证据化。停工应当是具备充足的理由及其相应的证据。包括拖欠工程款,则应有付款不足的证据,一般进度款相差1-2个月则不宜停工,一般应考虑在3个月以上,当然法律没有明确的数额规定,施工单位应视具体施工情况而定,停工前应书面致函"发包人"即建设单位,停工应报经监理单位,并经监理单位签单确认。如监理单位或发包人不肯确认甚至不肯签收则应采用邮寄的方式再向监理或发包人邮寄一份停工报告,注意保留好邮寄凭证。

(3)停工的安全性。停工应不影响工程质量、不发生安全事故。因停工期间发生的安全、质量事故均应由施工企业承担。

(4)停工过程中应连续致函“发包人”,引起其重视。建议承包人应在合理的时间间隔内(一般为28天),定期向发包方通报一次停工期间人工、机械的停置情况及补偿报告,并要求发包方签收、答复。

(5)停工之后,发包方不能就停工的时间长短作出明确判断,承包方不能自行撤离施工现场的,如经双方协议,承包方退场则应先办好工程交接手续。首先,应对己完工程量及质量与发包人进行确认;其次,应签订工程移交单,将移交项目列明。

(6)停工期间,承、发双方都应实事求是地做好停工期间的有关数据的记录,最好能收录有关的图文资料,有必要的还可进行公证,以利于日后的停工补偿计算工作。

(7)停工后也可分散或小规模施工。分包可以施工,也可作一些复工前准备工作。

(8)停工应与索赔相呼应。施工单位有权停工,但要有足够理由及证据,要符合法律规定,在此之下建设单位就应当给予赔偿。施工单位应对施工现场人员、设备等进行统计并由监理确认;编制停工索赔书报监理公司确认,并送至建设单位。不要在最后造价结算时再提停工索赔或再编资料,以免产生确认上的困难和结算上的纷争。

参考资料

百度百科-停窝工损失费

工程在施工期间,由于村民阻止,造成人员及机械窝工费用怎么算?

在工程施工过程中建筑工人窝工费怎么算 ,村民或其建筑工人窝工费怎么算 他企业人员阻挠施工事件频发建筑工人窝工费怎么算 ,自然会引发由此导致的人员及机械窝工费用损失,那么以上费用该如何计算呢建筑工人窝工费怎么算 ?关于费用的计算,首先要考虑的是费用的承担主体,因为不同的建设施工合同中关于第三方协调组织责任的约定是不同的,一般来说发包方应当为工程的顺利开展进行组织协调沟通,但也有些许合同中将该类责任义务归属于承包方,因此这就需要根据签订合同约定的具体条款来确定。

实际中造成人员及机械窝工费用具体的计算依据多为工程量清单,且根据合同具体约定还可主张一定比例违约金。

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。
案件走到法院,并不意味着一定要判决,以诉促调也能做到一别两宽,各生欢喜。

北京交通事故律师-许瑞林

09-19 18:46

回望大律云的2024:是探索,是奋进,是热爱,也是一部大律人承梦展翼的拼搏史。在法律科技创新的道路上又创立了新的里程碑,智慧法律系统升级迭代,助力法律行业提升效率。2025我们将不断创新,奔赴下一个高峰!

北京交通事故律师-许瑞林

12-31 19:17

历经一审判决、二审改判,帮助交通事故伤者获得30万元赔偿款。为了维护当事人最大权益,我们坚持不懈、全力争取,只为不辜负当事人当初的信任!

北京交通事故律师-许瑞林

11-11 14:55

建筑工人出了事故怎么赔偿

赔偿项目有:医疗费、交通食宿费、住院伙食费、残疾辅助器建筑工人在工地受伤按什么赔偿标准法律分析建筑工人出了事故怎么赔偿:建筑工人在工地受伤按流程先申请工伤认定建筑工人出了事故怎么赔偿,赔偿金额只有等劳动能力鉴定等级后才能最终确定, ...
608热度
兢兢业业,为了每一个委托人的利益 这就是元甲精神

北京交通事故律师-许瑞林

12-03 22:24

很多伤者问我:十级伤残能拿到多少赔偿款?每位伤者情况不一样,需要根据实际情况详细计算!成功案例:北京西城交通事故,伤者是一名闪送工作人员,收入不固定,元甲律师指导收集相关资料,在庭审中积极争取误工费,最终十级伤残获得近40万元赔偿款 ...

北京交通事故律师-许瑞林

11-08 14:58

收房时所有手续都在别人手上怎么办

律师回复中...
2025-03-02 22:20

人工窝工费怎么索赔

具体要看承包合同的约定不可抗力造成的窝工费由谁承担法律分析人工窝工费怎么索赔:工程本身人工窝工费怎么索赔的损害人工窝工费怎么索赔,因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工人工窝工费怎么索赔的材料和待安装的设备 ...
459热度
河北车,河北保险,河北人,对方全责,一处十级伤残,一处七级伤残,经过我们的努力, 成功拿到了995000赔偿款👍👍👍不负所托🌹🌹🌹

北京交通事故律师-许瑞林

10-31 16:34

2022不可抗力窝工费怎么索赔

2、 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责2022不可抗力窝工费怎么索赔,并承担相应费用,详见示范文本如下:17.3.2(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停工的费用损失由发包 ...
225热度
历经一审二审,帮助伤者拿到136万元赔偿款!元甲律师全力争取,三个周期假肢费用,让法院支持的金额比鉴定意见高出26万元,实现了当事人权益最大化!

北京交通事故律师-许瑞林

12-05 15:47

建筑工人窝工费怎么算

按上述规定计算的停窝工损失费总和,只计取税金,其中,机械停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节假日,内容主要包括建筑工人窝工费怎么算:在停窝工期间的现场施工机械停滞费、现场工人的工资及周转性材料的维护和摊销费,内容包括建筑工 ...
203热度
“法律的光辉使者” “一面锦旗 满载谢意” ,当事人真是才华横溢、文案大师,一下赠送3面锦旗!本案历经一审二审,理赔纠纷终于圆满结案,帮助伤者拿到38.6万元赔偿款,口碑服务也得到了当事人及家人的赞扬!

北京交通事故律师-许瑞林

01-23 15:36

外卖平台骑手送餐时发生交通事故,对方全责,怎么办?元甲律所团队帮助外卖小哥申请新职伤,快速拿到赔偿款,解决了赔偿难题!当事人由衷感叹“没想到你们解决得这么好,太专业了”!

北京交通事故律师-许瑞林

04-11 16:36

北京顺义区交通事故,伤者承担主要责任,本以为自己拿不到赔偿款了,委托元甲之后,元甲和解团队仅用40多天,促成了双方和解,快速拿到赔偿款20万元!远超过当事人的心理预期,非常满意,当事人说“所有的感谢都在锦旗里”!

北京交通事故律师-许瑞林

04-07 18:19

窝工机械费怎么赔偿

第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失,”“第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包 ...
632热度
“专业”从不是说说而已,而是靠一个又一个成功案例:交通事故伤者自己谈和解,迟迟没谈成;找到元甲律师团队,保险公司免鉴定认可了伤残,1个月达成和解,在伤者承担主要责任情况下拿到20万赔偿款!

北京交通事故律师-赵金保

01-08 15:01

北京延庆交通事故,伤者评上十级伤残,庭审中元甲律师据理力争,在伤者承担同等责任的情况下,法院判决保险公司以及司机赔偿近24万元,赔偿金额大大超出伤者的心理预期!

北京交通事故律师-赵金保

10-08 14:20

人工窝工工日怎么计算

3、人工费的计算:统计人员的种类:管理人员、技工、普工等的每个种类的人工费是多少,再乘以相应的窝工天数,(作为施工单位可以把这些人员分类,按实际或市场价分别计算人工费,这样费用会多一些,但是业主肯定不会这么给你,一般按你投标时的人 ...
705热度
车辆继承过户注意事项!

北京交通事故律师-赵金保

12-26 18:33

建筑工人伤亡怎么赔偿

一、工伤死亡赔偿金支付的三种方式工伤死亡赔偿金是指职工因工死亡,其直系亲属按照法律规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金,《 工伤保险条例 》第三十九条 职工因工死亡,其直系亲属按照下列规定从工伤保险基金领 ...
5热度
交通事故伤者评上十级伤残,与保险公司达成和解,拿到21万元赔偿款,当事人对和解金额和办案效率非常满意,在锦旗上直言“专业无可挑剔,实力毋庸置疑”!

北京交通事故律师-赵金保

02-06 15:21

建筑工人在工地受伤怎么赔偿

工伤职工到签订服务协议的医疗机构进行工伤康复的费用,符合规定的,从工伤保险基金支付建筑工人在工地受伤怎么赔偿建筑工用因工负伤的,工伤保险基金支付以下工伤保险待遇建筑工人在工地受伤怎么赔偿:安装配置伤残辅助器具所需费用,建筑工地工人 ...
92热度
1个月和解,帮助伤者快速拿到25万元赔偿款!北京大兴交通事故,伤者多根肋骨骨折,家庭经济困难,元甲律师快速谈成和解,极大缓解了伤者家庭的经济压力,让伤者能够安心休养!

北京交通事故律师-赵金保

10-15 17:26

村民放火烧了我家树木,拒绝协商,我该怎么办

律师回复中...
2025-02-21 19:09

建筑工人路上出车祸怎么算

因第三人受到伤害,社会保险行政部门已作出工伤认定,职工或者其近亲属未对第三人提起民事诉讼或者未获得民事赔偿,诉讼请求社会保险经办机构支付工伤保险待遇的,人民法院应予支持,职工因工死亡,其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助 ...
363热度