.png)
窝工能索赔管理费和利润吗
窝工费按窝工人数和天数,根据当地的工资标准进行补偿。窝工费的规费和税金也要计取。
承包商（包括分包商）因发包方的原因引起窝工的窝工能索赔管理费和利润吗 ，应当有法律依据提出窝工索赔请求。《中华人民共和国建筑法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 定义：
工程建设索赔通常是指在合同履行过程中窝工能索赔管理费和利润吗 ，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
索赔处理的原则：以合同为依据；以完整、真实的索赔证据为基础；及时、合理地处理索赔。
扩展资料：
索赔程序：
1、索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。
2、发出索赔意向通知后的28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复。
4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
5、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28天内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
索赔处理的原则：以合同为依据；以完整、真实的索赔证据为基础；及时、合理地处理索赔。
参考资料来源：百度百科—窝工
参考资料来源：百度百科—建设工程索赔
江苏省人工窝工费的补偿标准根据相关资料查询显示窝工能索赔管理费和利润吗 ：20元一工日到30元一工日。江苏省窝工人工费补偿标准为20元一工日。若不计施工管理费、利润等补偿是30元一工日。
不可抗力的窝工费可以索赔吗不可抗力窝工不能索赔窝工能索赔管理费和利润吗 ，可以索赔工期和现场管护费用。
水利工程窝工索赔如果是业主原因造成窝工能索赔管理费和利润吗 的村名阻工导致的窝工窝工能索赔管理费和利润吗 ，可以索赔机械台班和人工费；
按实际损失索赔或者按合同约定索赔
工程索赔的理赔范围包括哪些工程索赔是指在合同履行过程中窝工能索赔管理费和利润吗 ，对于并非自己窝工能索赔管理费和利润吗 的过错窝工能索赔管理费和利润吗 ，而是应由对方承担责任窝工能索赔管理费和利润吗 的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化窝工能索赔管理费和利润吗 ，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。
