窝工索赔有管理费吗

在线问法 时间: 2023.12.01
465
窝工费要不要计取规费和税金?

窝工费按窝工人数和天数,根据当地窝工索赔有管理费吗 的工资标准进行补偿。窝工费窝工索赔有管理费吗 的规费和税金也要计取。

承包商(包括分包商)因发包方的原因引起窝工的,应当有法律依据提出窝工索赔请求。《中华人民共和国建筑法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 定义:

工程建设索赔通常是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

索赔处理的原则:以合同为依据窝工索赔有管理费吗 ;以完整、真实的索赔证据为基础窝工索赔有管理费吗 ;及时、合理地处理索赔。

扩展资料:

索赔程序:  

1、索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知。    

2、发出索赔意向通知后的28天内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。

3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复。  

4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。    

5、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终窝工索赔有管理费吗 了后28天内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

索赔处理的原则:以合同为依据;以完整、真实的索赔证据为基础;及时、合理地处理索赔。

参考资料来源:百度百科—窝工

参考资料来源:百度百科—建设工程索赔

索赔中人工窝工费如何计算?

由于非承包商原因,造成连续停电9小时,乙方向甲方提出停电损失的索赔,其中人工窝工费应该计算在内。

因为停窝工损失费,是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。内容主要包括窝工索赔有管理费吗 :在停窝工期间的现场施工机械停滞费、现场工人的工资及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械停窝工损失费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。其中工人停窝工损失费:停窝工总工日数乘以每工日单价,再以停窝工工资总额的30%作为管理费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节、假日。周转性材料的停窝工损失费可按实结算。按上述规定计算的停窝工损失费总和后,只计取税金

扩展资料

停工应注意的问题

(1)停工的经济性,是否在施工阶段点上。应注意停工对质量或安全不能造成影响,并应采取措施防止损失进一步扩大,否则责任自负。如主体封顶时停工,便于操作和控制,如地基完工施工主体前停工或主体封顶时停工,便于操作和控制,因为停工是手段,不是目的;但也不绝对,如高层建筑在十层以上时,拖欠款比较严重,并不一味要追求封顶。

(2)停工手续的证据化。停工应当是具备充足的理由及其相应的证据。包括拖欠工程款,则应有付款不足的证据,一般进度款相差1-2个月则不宜停工,一般应考虑在3个月以上,当然法律没有明确的数额规定,施工单位应视具体施工情况而定,停工前应书面致函"发包人"即建设单位,停工应报经监理单位,并经监理单位签单确认。如监理单位或发包人不肯确认甚至不肯签收则应采用邮寄的方式再向监理或发包人邮寄一份停工报告,注意保留好邮寄凭证。

(3)停工的安全性。停工应不影响工程质量、不发生安全事故。因停工期间发生的安全、质量事故均应由施工企业承担。

(4)停工过程中应连续致函“发包人”,引起其重视。建议承包人应在合理的时间间隔内(一般为28天),定期向发包方通报一次停工期间人工、机械的停置情况及补偿报告,并要求发包方签收、答复。

(5)停工之后,发包方不能就停工的时间长短作出明确判断,承包方不能自行撤离施工现场的,如经双方协议,承包方退场则应先办好工程交接手续。首先,应对己完工程量及质量与发包人进行确认窝工索赔有管理费吗 ;其次,应签订工程移交单,将移交项目列明。

(6)停工期间,承、发双方都应实事求是地做好停工期间的有关数据的记录,最好能收录有关的图文资料,有必要的还可进行公证,以利于日后的停工补偿计算工作。

(7)停工后也可分散或小规模施工。分包可以施工,也可作一些复工前准备工作。

(8)停工应与索赔相呼应。施工单位有权停工,但要有足够理由及证据,要符合法律规定,在此之下建设单位就应当给予赔偿。施工单位应对施工现场人员、设备等进行统计并由监理确认;编制停工索赔书报监理公司确认,并送至建设单位。不要在最后造价结算时再提停工索赔或再编资料,以免产生确认上的困难和结算上的纷争。

参考资料

百度百科-停窝工损失费

窝工费用进管理费用还是制造费用

制造费用。制造费用要结转到生产成本再结转到库存商品窝工索赔有管理费吗 ,管理费用是在售出后进行扣除窝工索赔有管理费吗 的窝工索赔有管理费吗 ,窝工费用还在生产阶段。

人工和机械窝工索赔到底计不计规费和税金

是的窝工索赔有管理费吗 ,按照现在的规定窝工索赔有管理费吗 ,从本月开始执行新的人工费定额,这个人工费定额,不记取管理费和利润,只记取规费和税金

这是造价工程师的事情。。。

水利工程窝工索赔

如果是业主原因造成窝工索赔有管理费吗 的村名阻工导致的窝工窝工索赔有管理费吗 ,可以索赔机械台班和人工费窝工索赔有管理费吗 ;

按实际损失索赔或者按合同约定索赔

如何计算建筑工程窝工费损失?

停窝工损失费指施工单位按合同规定或双方协定的条款进入现场后窝工索赔有管理费吗 ,如因设计或建设单位责任造成停窝工损失的费用窝工索赔有管理费吗 ,由建设单位负责。内容包括:现场施工机械在停窝工期间的停滞费和现场工人在停窝工期间的工资以及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械的停窝工损失费:定额中机械台班的停滞费*停滞台班量;

工人停窝工损失费:每工单价(25元)*停窝工总工日数,再以停窝工工资总额的30%作为管理费;

周转性材料的停窝工损失费可按实结算。

按上述规定计算的停窝工损失费总和,只计取税金,其中,机械停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节假日。

下图右上角为工地上现场窝工照片

拓展资料:

《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第27条规定:“丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,以六个月总额计算。”

3.1上述司法解释实际上只规定窝工索赔有管理费吗 了一种赔偿办法,即:定额赔偿办法,实行一次性给付赔偿。

3.2一次性赔偿丧葬费,就是按照标准确定赔偿金额。按照最高法院司法解释规定的办法,就是按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,赔偿6个月。其中,职工月平均工资应当按照政府统计部门公布的各省、自治区、直辖市以及经济特区和计划单列市上一年度职工月平均工资的统计数据确定。

参考资料:《二级建造师管理与实务》中国建筑工业出版社;《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。
伤情不构成伤残,快速和解,不仅获得保险公司8万余元赔偿款,还向司机争取到一部分自愿赔偿,专业是维护您最大权益的保障!

北京交通事故律师-许瑞林

12-27 15:18

2025新年开启,帮助交通事故的伤者拿到满意赔偿款21万元,与这份判如所请的判决书一同到来的是客户赠送的锦旗!新的一年,愿大家平安顺遂,我们继续用法律的力量,维护您每一份权益!

北京交通事故律师-许瑞林

02-06 14:43

建设方责任导致窝工索赔

不可抗力造成的窝工费由谁承担法律分析建设方责任导致窝工索赔:工程本身的损害建设方责任导致窝工索赔,因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害建设方责任导致窝工索赔,由发包人承担,发包人 ...
555热度
一上午谈了两场和解,签字的空隙赶紧联系一下其他执行法官,这时间把控的死死的!

北京交通事故律师-许瑞林

04-15 11:54

管理人员可以索赔窝工吗

因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用,在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率 ...
320热度
利用周末休息时间,元甲律所成功举办了模拟法庭活动,专门为交通事故伤者争取赔偿款进行实战演练。从证据收集到庭审辩论,每一个环节都力求精准、专业,确保为当事人争取最大的权益。同时邀请了当事人参与,通过亲身体验庭审流程,对案件顺利解决充 ...

北京交通事故律师-许瑞林

02-24 09:40

交通事故理赔纠纷如何谈和解?第376期《和解大讲堂》讲座,法医现场精准预估伤残,传授8大和解规律,教你准备谈判和解的有利筹码!让你带着问题来,带着和解方案回!

北京交通事故律师-许瑞林

11-19 09:19

北京延庆交通事故,六十多岁老人不幸去世,元甲律所理赔团队与保险公司专业谈判,一个多月达成和解,帮助家人拿到赔偿款180万元。

北京交通事故律师-许瑞林

10-08 15:20

不可抗力窝工费可以索赔吗

详见示范文本如下:17.3.2(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担不可抗力窝工费可以索赔吗,不 ...
180热度
交通事故中乘客受伤,如何要求对方司机赔偿?处理理赔纠纷不一定非要打官司,元甲律所调解团队帮助伤者用最小的成本、最短的时间,和解获得12万元赔偿款。

北京交通事故律师-许瑞林

11-26 14:30

窝工索赔工作联系单

扩展资料窝工索赔工作联系单:工程施工中如果甲方、乙方与监理方有需要进行沟通和协商的事宜,或者在工程施工中有需要更改的地方,为了避免出错,可以通过工作联系单的方式进行沟通,例如在施工过程中,监理方或者施工方想给甲方提出某些合理化建议 ...
845热度
如何与保险公司谈和解?和解协议怎么签对自己更有利?2月22日14:00,元甲律所第378期《和解大讲堂》讲座传授8大和解规律,让你少走冤枉路,快拿赔偿款!

北京交通事故律师-许瑞林

02-18 15:03

窝工可以索赔管理费和利润吗

那个文件有说明窝工窝工可以索赔管理费和利润吗的费用索赔工资不是按平时工日工资窝工可以索赔管理费和利润吗,而是按窝工工资处理窝工可以索赔管理费和利润吗,机械费补偿=外租赁费+内摊销费窝工可以索赔管理费和利润吗,不可以对窝工费和闲置费索 ...
567热度
交通事故导致家人死亡,家人该如何找肇事司机与保险公司赔偿?

北京交通事故律师-许瑞林

03-07 17:33

窝工监理能索赔吗

比如:监理合同约定的监理范围只是某幢主体工程楼建设工程窝工监理能索赔吗,而不包括楼外的广场、花园、道路工程等等附属设施,业主在主体工程楼完工以后,又要求实施附属工程的监理,这就是额外工作,需要额外补偿监理费的额外工作按实际增加工作 ...
665热度
又帮助一位交通事故伤者拿到了满意赔偿款,一面锦旗就是最好的见证与口碑!北京石景山区事故,伤者评上十级伤残,历经庭审的全力争取,获得34万元赔偿款。

北京交通事故律师-许瑞林

11-28 14:08

交通事故抢救后死亡,索赔太高了,能力不够

律师回复中...
2024-12-17 20:48

窝工监理能获得索赔吗

比如:监理合同约定的监理范围只是某幢主体工程楼建设工程窝工监理能获得索赔吗,而不包括楼外的广场、花园、道路工程等等附属设施,业主在主体工程楼完工以后,又要求实施附属工程的监理,这就是额外工作,需要额外补偿监理费的额外工作按实际增加 ...
395热度
事故猛如虎 信任贵似金 一纸全托付 定当不负君

北京交通事故律师-赵金保

02-12 09:23

地下文物可以索赔窝工费吗

施工发现文物怎样索赔施工时发现文物而延误工期地下文物可以索赔窝工费吗,属于不可抗力地下文物可以索赔窝工费吗,无权要求赔偿停工、窝工等损失,朋友您遇到地下文物可以索赔窝工费吗的问题是施工单位常见的问题,为此应当按照以下程序处理地下文 ...
369热度
🧐交通事故理赔知识研讨分享会,正在进行中…… 🤔你所担心的问题都在我们的研讨范围内,你所没有想到的,我们也帮你找到突破点。 😌只为受害者代言,不是一句空话。自委托那一刻起,您的事情就变成了我们的事情,您的麻烦就变成了我们工作的焦点!

北京交通事故律师-赵金保

11-23 09:05

自有设备窝工索赔

2)因窝工引起的设备费索赔:当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用,根据国际惯例自有设备窝工索赔,在索赔机械使用费时,如果该设备是租赁的,一般按实际租金和调入调出费用的分摊计算索赔费用,费用索赔以补偿实际损失为原则 ...
33热度
交警定的责任无法划分,元甲为伤者争取到对方全责👍👍👍 这就是专业的力量!

北京交通事故律师-赵金保

09-07 12:00

赔偿问题不一定要诉讼,快速和解。避免繁琐诉讼。

北京交通事故律师-赵金保

11-29 10:49

窝工能索赔管理费和利润吗

《中华人民共和国建筑法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 定义:工程建设索赔通常是指在合同履行过程中窝工能索赔管理费和利润吗,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方 ...
148热度
愿每一位奋斗者都能被这个世界温柔以待,安全前行!北京外卖小哥被车撞伤,元甲律师伸出援手来帮忙,2个月快速达成和解,获得赔偿款合计40万余元。

北京交通事故律师-赵金保

12-02 11:05

快递里面发现好评返现怎么索赔

律师回复中...
2024-10-25 19:45