窝工管理人员工资索赔

在线问法 时间: 2023.12.01
850
索赔中人工窝工费如何计算?

由于非承包商原因窝工管理人员工资索赔 ,造成连续停电9小时窝工管理人员工资索赔 ,乙方向甲方提出停电损失窝工管理人员工资索赔 的索赔,其中人工窝工费应该计算在内。

因为停窝工损失费,是指承包方按合同规定或双方协定窝工管理人员工资索赔 的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。内容主要包括:在停窝工期间的现场施工机械停滞费、现场工人的工资及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械停窝工损失费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。其中工人停窝工损失费:停窝工总工日数乘以每工日单价,再以停窝工工资总额的30%作为管理费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节、假日。周转性材料的停窝工损失费可按实结算。按上述规定计算的停窝工损失费总和后,只计取税金

扩展资料

停工应注意的问题

(1)停工的经济性,是否在施工阶段点上。应注意停工对质量或安全不能造成影响,并应采取措施防止损失进一步扩大,否则责任自负。如主体封顶时停工,便于操作和控制,如地基完工施工主体前停工或主体封顶时停工,便于操作和控制,因为停工是手段,不是目的;但也不绝对,如高层建筑在十层以上时,拖欠款比较严重,并不一味要追求封顶。

(2)停工手续的证据化。停工应当是具备充足的理由及其相应的证据。包括拖欠工程款,则应有付款不足的证据,一般进度款相差1-2个月则不宜停工,一般应考虑在3个月以上,当然法律没有明确的数额规定,施工单位应视具体施工情况而定,停工前应书面致函"发包人"即建设单位,停工应报经监理单位,并经监理单位签单确认。如监理单位或发包人不肯确认甚至不肯签收则应采用邮寄的方式再向监理或发包人邮寄一份停工报告,注意保留好邮寄凭证。

(3)停工的安全性。停工应不影响工程质量、不发生安全事故。因停工期间发生的安全、质量事故均应由施工企业承担。

(4)停工过程中应连续致函“发包人”,引起其重视。建议承包人应在合理的时间间隔内(一般为28天),定期向发包方通报一次停工期间人工、机械的停置情况及补偿报告,并要求发包方签收、答复。

(5)停工之后,发包方不能就停工的时间长短作出明确判断,承包方不能自行撤离施工现场的,如经双方协议,承包方退场则应先办好工程交接手续。首先,应对己完工程量及质量与发包人进行确认窝工管理人员工资索赔 ;其次,应签订工程移交单,将移交项目列明。

(6)停工期间,承、发双方都应实事求是地做好停工期间的有关数据的记录,最好能收录有关的图文资料,有必要的还可进行公证,以利于日后的停工补偿计算工作。

(7)停工后也可分散或小规模施工。分包可以施工,也可作一些复工前准备工作。

(8)停工应与索赔相呼应。施工单位有权停工,但要有足够理由及证据,要符合法律规定,在此之下建设单位就应当给予赔偿。施工单位应对施工现场人员、设备等进行统计并由监理确认;编制停工索赔书报监理公司确认,并送至建设单位。不要在最后造价结算时再提停工索赔或再编资料,以免产生确认上的困难和结算上的纷争。

参考资料

百度百科-停窝工损失费

人工窝工的人工费用索赔怎么算

问窝工管理人员工资索赔 :

人工窝工窝工管理人员工资索赔 的人工费用索赔怎么算

答:

人工窝工的人工费用索赔这样算:

人工误工数量(工日数)按有效签证统计。

人工误工单价(日工资)按定额标准及相应文件调整。

工程承包人机械窝工租赁费的索赔额?

窝工费=窝工期间窝工管理人员工资索赔 的现场施工机械停滞费+现场工人的工资+周转性材料的维护和摊销费。且该人工窝工费应该计算在索赔内。

停窝工损失费窝工管理人员工资索赔 ,是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后窝工管理人员工资索赔 ,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。故该人工窝工费应该计算在索赔范围内。

停窝工期间的现场施工机械停滞费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。

现场工人的工资以窝工总工日数乘以每工日单价,再以停窝工工资总额的30%作为管理费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节、假日。

周转性材料的停窝工损失费可按实结算。

按上述规定计算的停窝工损失费总和后,只计取税金。

扩展资料:

《中华人民共和国合同法》有明确规定,其规定如下并为窝工索赔的法律基础:

“第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”

“第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。
北京怀柔区交通事故,伤者评上二级伤残,因事故责任无法划分,保险公司拒绝赔偿。元甲律师收集对方责任点的证据,在庭审中据理力争,获得了164万元赔偿款。这笔赔偿款虽无法抹去伤痕,但至少能让伤者一家人的生活重担稍微减轻,为康复之路提供经济 ...

北京交通事故律师-许瑞林

11-28 12:02

公司拖欠我工资,这种情况如何处理。

律师回复中...
2025-03-06 16:44
历经一审判决、二审改判,帮助交通事故伤者获得30万元赔偿款。为了维护当事人最大权益,我们坚持不懈、全力争取,只为不辜负当事人当初的信任!

北京交通事故律师-许瑞林

11-11 14:55

索赔双倍工资月工资怎么算

根据《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条规定索赔双倍工资月工资怎么算,用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的索赔双倍工资月工资怎么算,应当向劳动者每月支付二倍的工资,可以主张双倍工资情况(在主张双倍工资 ...
143热度
交通事故受伤,如何快速拿到赔偿款?8天快速和解,多拿到4万元赔偿!

北京交通事故律师-许瑞林

03-07 17:31

员工恶意索赔双倍工资

当员工已经开始申请仲裁,声称劳动合同没有签订双倍工资,对单位来说已经太晚员工恶意索赔双倍工资了,在劳动仲裁阶段,有几种解决方案,劳动仲裁一般解决方案也提出双方私下协调,将协调个人和公司有意图的私下协调解决,如果双方不同意,继续劳动 ...
804热度
交通事故导致伤者牙齿脱落,评不上伤残,能拿多少钱赔偿?

北京交通事故律师-许瑞林

03-07 17:30

停工期间管理人员工资索赔

《社会保险法》、《工伤保险条例》没有规定第三人侵权造成工伤的,应当扣减第三人赔偿的误工费,因此职工在已经获赔误工费的情况下,仍有权享受停工留薪期工资,《 工伤保险条例 》第33条规定停工期间管理人员工资索赔:“职工因工作遭受事故伤害或 ...
343热度
历时两个月和解 十次以上的磋商谈判 终于帮助客户成功和解👍🏻👍🏻👍🏻

北京交通事故律师-许瑞林

10-09 17:30

利用周末休息时间,元甲律所成功举办了模拟法庭活动,专门为交通事故伤者争取赔偿款进行实战演练。从证据收集到庭审辩论,每一个环节都力求精准、专业,确保为当事人争取最大的权益。同时邀请了当事人参与,通过亲身体验庭审流程,对案件顺利解决充 ...

北京交通事故律师-许瑞林

02-24 09:40

索赔中怎么索赔管理人员工资

如果员工发现工作单位没按规定缴存,可通过本市索赔中怎么索赔管理人员工资的住房公积金网或打电话进行投诉,据此,《住房公积金管理条例》第20条特别规定索赔中怎么索赔管理人员工资:“单位应当按时、足额缴存住房公积金,不得逾期缴存或少缴,企业 ...
243热度
交通事故成功和解,快速拿到23万赔偿款!元甲律所专业调解谈判,在伤者承担次要责任情况下,争取到了最高赔偿款!感谢当事人认可,让我们的工作充满意义和价值!

北京交通事故律师-许瑞林

04-12 12:32

工程停工期间管理人员工资

超过一个工资支付周期的,若劳动者提供了正常劳动,则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地的最低工资标准工程停工期间管理人员工资,对于停产、停工放假超过一个工资发放周期、劳动者没有提供劳动的情况,支付工资的标准由各地自行规定,非因劳动者原 ...
927热度
一场交通事故,导致两位至亲去世。当事人希望这一生和律师没有任何交集,却世事难平🙏🙏🙏希望在时间的流逝中,可以稍稍抚平心中的痛🙏🙏🙏🙏🕯🕯🕯

北京交通事故律师-许瑞林

04-08 11:32

员工当月有年休,工资中的全勤奖是否可以不给。

律师回复中...
2025-02-21 14:46

建设方责任导致窝工索赔

不可抗力造成的窝工费由谁承担法律分析建设方责任导致窝工索赔:工程本身的损害建设方责任导致窝工索赔,因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害建设方责任导致窝工索赔,由发包人承担,发包人 ...
555热度
当事人权益最大化:河北事故,伤者在河北生活,帮助当事人争取到按照北京标准赔偿,并争取到55岁母亲的被扶养人生活费,合计获得36万赔偿款。当事人很认可,送来了锦旗。

北京交通事故律师-许瑞林

09-20 09:27

管理人员可以索赔窝工吗

因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用,在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率 ...
320热度
法律不只是条文,更是守护公平正义的有力武器!北京海淀区,停车“开门杀”导致当事人受伤严重,评上九级伤残,元甲律师指导收集证据资料,通过专业庭审,帮助伤者获得赔偿款50万余元。

北京交通事故律师-许瑞林

11-19 11:43

“专业”从不是说说而已,而是靠一个又一个成功案例:交通事故伤者自己谈和解,迟迟没谈成;找到元甲律师团队,保险公司免鉴定认可了伤残,1个月达成和解,在伤者承担主要责任情况下拿到20万赔偿款!

北京交通事故律师-赵金保

01-08 15:01

老人在公交车上摔伤,公交公司拒赔,伤者举证困难怎么办?伤者家人找到元甲律所,通过收集大量证据和专业庭审,获得赔偿款33万元;判决也保留了当事人后遗症及后续治疗的诉讼权利,不仅拿到满意赔偿,还解决了后顾之忧。

北京交通事故律师-赵金保

12-25 11:47

不可抗力窝工费可以索赔吗

详见示范文本如下:17.3.2(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担不可抗力窝工费可以索赔吗,不 ...
180热度
杨女士在交通事故发生之前有过多份工作,因为交通事故受伤导致误工产生较高的误工费。杨女士委托他所律师在第一次庭审过程中,代理人认可只按5000元/月的标准主张其误工费,后因庭审效果非常不理想,杨女士当即更换律师转为委托我所。我们接到案件 ...

北京交通事故律师-赵金保

09-05 10:10

窝工索赔工作联系单

扩展资料窝工索赔工作联系单:工程施工中如果甲方、乙方与监理方有需要进行沟通和协商的事宜,或者在工程施工中有需要更改的地方,为了避免出错,可以通过工作联系单的方式进行沟通,例如在施工过程中,监理方或者施工方想给甲方提出某些合理化建议 ...
845热度
2024,这一路上逢山开路、遇水搭桥,在时光的长河中留下了天用人奋斗的足迹。正义之路,山高海阔,让我们满怀热烈,一起奔赴2025时光旅程!

北京交通事故律师-赵金保

12-31 19:13

管理人员能算窝工费吗

3、人工费的计算:统计人员的种类:管理人员、技工、普工等的每个种类的人工费是多少,再乘以相应的窝工天数,(作为施工单位可以把这些人员分类,按实际或市场价分别计算人工费,这样费用会多一些,但是业主肯定不会这么给你,一般按你投标时的人 ...
108热度
这是一面写满故事的锦旗!"后悔相遇太迟,但正义不会缺席,更凸显元甲专业" ,一语道出当事人的满满深情,希望所有交通事故伤者都能圆满解决理赔纠纷,早日安心生活!

北京交通事故律师-赵金保

12-03 11:46