工程窝工费索赔计取哪些

在线问法 时间: 2023.12.01
338
索赔中人工窝工费如何计算?

由于非承包商原因工程窝工费索赔计取哪些 ,造成连续停电9小时工程窝工费索赔计取哪些 ,乙方向甲方提出停电损失的索赔,其中人工窝工费应该计算在内。

因为停窝工损失费,是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。内容主要包括工程窝工费索赔计取哪些 :在停窝工期间的现场施工机械停滞费、现场工人的工资及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械停窝工损失费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。其中工人停窝工损失费工程窝工费索赔计取哪些 :停窝工总工日数乘以每工日单价,再以停窝工工资总额的30%作为管理费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节、假日。周转性材料的停窝工损失费可按实结算。按上述规定计算的停窝工损失费总和后,只计取税金

扩展资料

停工应注意的问题

(1)停工的经济性,是否在施工阶段点上。应注意停工对质量或安全不能造成影响,并应采取措施防止损失进一步扩大,否则责任自负。如主体封顶时停工,便于操作和控制,如地基完工施工主体前停工或主体封顶时停工,便于操作和控制,因为停工是手段,不是目的;但也不绝对,如高层建筑在十层以上时,拖欠款比较严重,并不一味要追求封顶。

(2)停工手续的证据化。停工应当是具备充足的理由及其相应的证据。包括拖欠工程款,则应有付款不足的证据,一般进度款相差1-2个月则不宜停工,一般应考虑在3个月以上,当然法律没有明确的数额规定,施工单位应视具体施工情况而定,停工前应书面致函"发包人"即建设单位,停工应报经监理单位,并经监理单位签单确认。如监理单位或发包人不肯确认甚至不肯签收则应采用邮寄的方式再向监理或发包人邮寄一份停工报告,注意保留好邮寄凭证。

(3)停工的安全性。停工应不影响工程质量、不发生安全事故。因停工期间发生的安全、质量事故均应由施工企业承担。

(4)停工过程中应连续致函“发包人”,引起其重视。建议承包人应在合理的时间间隔内(一般为28天),定期向发包方通报一次停工期间人工、机械的停置情况及补偿报告,并要求发包方签收、答复。

(5)停工之后,发包方不能就停工的时间长短作出明确判断,承包方不能自行撤离施工现场的,如经双方协议,承包方退场则应先办好工程交接手续。首先,应对己完工程量及质量与发包人进行确认工程窝工费索赔计取哪些 ;其次,应签订工程移交单,将移交项目列明。

(6)停工期间,承、发双方都应实事求是地做好停工期间的有关数据的记录,最好能收录有关的图文资料,有必要的还可进行公证,以利于日后的停工补偿计算工作。

(7)停工后也可分散或小规模施工。分包可以施工,也可作一些复工前准备工作。

(8)停工应与索赔相呼应。施工单位有权停工,但要有足够理由及证据,要符合法律规定,在此之下建设单位就应当给予赔偿。施工单位应对施工现场人员、设备等进行统计并由监理确认;编制停工索赔书报监理公司确认,并送至建设单位。不要在最后造价结算时再提停工索赔或再编资料,以免产生确认上的困难和结算上的纷争。

参考资料

百度百科-停窝工损失费

工程索赔的理赔范围包括哪些

工程索赔是指在合同履行过程中工程窝工费索赔计取哪些 ,对于并非自己工程窝工费索赔计取哪些 的过错工程窝工费索赔计取哪些 ,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化工程窝工费索赔计取哪些 ,施工进度、物价的变化,以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响,使得工程承包中不可避免地出现索赔。

工程承包人机械窝工租赁费的索赔额?

窝工费=窝工期间的现场施工机械停滞费+现场工人的工资+周转性材料的维护和摊销费。且该人工窝工费应该计算在索赔内。

停窝工损失费工程窝工费索赔计取哪些 ,是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后工程窝工费索赔计取哪些 ,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。故该人工窝工费应该计算在索赔范围内。

停窝工期间的现场施工机械停滞费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。

现场工人的工资以窝工总工日数乘以每工日单价,再以停窝工工资总额的30%作为管理费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节、假日。

周转性材料的停窝工损失费可按实结算。

按上述规定计算的停窝工损失费总和后,只计取税金。

扩展资料工程窝工费索赔计取哪些 :

《中华人民共和国合同法》有明确规定,其规定如下并为窝工索赔的法律基础:

“第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”

“第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。
二审维持一审原判,帮助伤者获得最大权益!交通事故伤者伤势严重,评上一处七级伤残和一处十级伤残,在承担主要责任下获得法院判决的60万元赔偿款,赔偿金额超出家人预期,送来口碑锦旗。

北京交通事故律师-许瑞林

12-30 17:15

建设工程造价咨询合同

律师回复中...
2025-02-26 11:05

工程索赔的种类有哪些

● 工程变更索赔 由于发包人或工程师指令修改设计、增加或减少工程量、增加或删除部分工程、修改实施计划、变更施工次序,造成工期延长和费用损失,承包人对此提出索赔,2)按索赔事件工程索赔的种类有哪些的影响分类● 工期拖延索赔 由于发包人 ...
101热度
375期和解大讲堂 本周六下午两点开始🎉🎉🎉 鉴定机构法医 助阵评估伤残👍 和解专家 教大家和解技巧👍 律师团 帮助大家解决问题👍 你想不想早点拿到赔偿?又快又多拿到赔偿? 免费名额仅剩最后五个,找我预约起来吧

北京交通事故律师-许瑞林

10-24 15:40

工程索赔费用明细表

工程索赔的费用一般是多少工程索赔费用:1、法定工程索赔费用明细表的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致工程索赔费用明细表的人员窝工费和工资上涨费,(4)法定人工费增长以及非承包人责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等,【法律依 ...
543热度
法律不只是条文,更是守护公平正义的有力武器!北京海淀区,停车“开门杀”导致当事人受伤严重,评上九级伤残,元甲律师指导收集证据资料,通过专业庭审,帮助伤者获得赔偿款50万余元。

北京交通事故律师-许瑞林

11-19 11:43

工程完工无索赔证明怎么写

甲方工程完工无索赔证明怎么写:河北铁建工程有限公司 乙方:北京铁路局石家庄电务段 经办: 经办: 年 月 日 年 月 日 工程证明书2 管道焊接质量与安装工艺要求 1.管道焊接质量要求 a. 管道在进行安装前应逐根吹扫,确保管内洁净,工程质保期 ...
88热度
在年底前力争帮助每位伤者快速拿到满意赔偿,案结事了,让当事人安心过年!伤者评上十级伤残,通过法院与保险公司和解,拿到23万元赔偿款。

北京交通事故律师-许瑞林

12-30 10:19

律师您好在吗想咨询一下工程赔偿款的问题

律师回复中...
2025-02-13 20:50

工程索赔证明怎么写

36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其工程索赔证明怎么写他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔:(1)索赔事件 ...
622热度
著名日企,员工发生交通事故,依然选择专做交通事故的我们来争取赔偿,这也是对我们极大的认可👍👍👍 专业人士办专业的事,才是对您权益最大的保障🌹

北京交通事故律师-许瑞林

12-25 15:52

通州区人民法院执行流程及执行法官线下接待时间表,打不通法官电话的,可以在接待日找法官,催要自己的案款。

北京交通事故律师-许瑞林

11-22 15:50

建筑工程中途停工索赔

《合同法》第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的建筑工程中途停工索赔,承包人可以顺延工程日期建筑工程中途停工索赔,并有权要求赔偿停工、窝工等损失,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料 ...
137热度
北京朝阳区交通事故,伤者腰椎骨折,家属本想着能拿十几万赔偿就很满足了,在元甲专业谈判下,全力争取每一项赔偿金额,2个月谈成和解,帮助伤者拿到赔偿款合计27万元。

北京交通事故律师-许瑞林

09-19 17:49

工程款拖欠问题28万现需要委托律师在北京打官司

律师回复中...
2025-01-17 13:38

建设方责任导致窝工索赔

不可抗力造成的窝工费由谁承担法律分析建设方责任导致窝工索赔:工程本身的损害建设方责任导致窝工索赔,因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害建设方责任导致窝工索赔,由发包人承担,发包人 ...
555热度
伤情不构成伤残,快速和解,不仅获得保险公司8万余元赔偿款,还向司机争取到一部分自愿赔偿,专业是维护您最大权益的保障!

北京交通事故律师-许瑞林

12-27 15:18

管理人员可以索赔窝工吗

因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用,在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率 ...
320热度
专业才能高效,有一种欣慰叫做判如所请!北京延庆区交通事故,伤者评上十级伤残,在开庭中元甲律师对伤残赔偿金、护理费、误工费极力争取,得到法院支持,帮助伤者获得赔偿款合计40万元。

北京交通事故律师-许瑞林

10-14 15:28

收到岳先生案判决,本是一场交通事故,我方是出租车里面的无责乘客,因对方车辆无赔付能力,因此以出租车合同纠纷为由起诉,几乎判如所请。当事人对结果很满意!

北京交通事故律师-许瑞林

11-15 18:39

当事人是一名维修人员,不幸发生工伤,伤残鉴定八级,社保局说钱已经下来了,但单位一直没给赔偿款,经过一审二审拿到胜诉判决,元甲律师帮助伤者获得赔偿款26万余元。

北京交通事故律师-赵金保

02-10 14:30

不可抗力窝工费可以索赔吗

详见示范文本如下:17.3.2(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担不可抗力窝工费可以索赔吗,不 ...
180热度
有30多位交通事故伤者和家人来参加元甲律所第378期《和解大讲堂》讲座,和解有规律,和解有方法,许律师深入浅出的讲解和案例分享,不仅让很多伤者学习到与保险公司、司机谈和解的技巧,同时法医助力评估伤残,赔偿问题也都有了解决方案!解决理赔 ...

北京交通事故律师-赵金保

02-24 09:54

窝工索赔工作联系单

扩展资料窝工索赔工作联系单:工程施工中如果甲方、乙方与监理方有需要进行沟通和协商的事宜,或者在工程施工中有需要更改的地方,为了避免出错,可以通过工作联系单的方式进行沟通,例如在施工过程中,监理方或者施工方想给甲方提出某些合理化建议 ...
845热度
我们帮伤者争责任到拿赔偿都是拿到了最好的结果。主次责任 改为同等 同等 次责,赔偿也拿到更高!不负所托👍👍👍

北京交通事故律师-赵金保

12-25 15:59

这是一面写满故事的锦旗!"后悔相遇太迟,但正义不会缺席,更凸显元甲专业" ,一语道出当事人的满满深情,希望所有交通事故伤者都能圆满解决理赔纠纷,早日安心生活!

北京交通事故律师-赵金保

12-03 11:46

1个月和解,帮助伤者快速拿到25万元赔偿款!北京大兴交通事故,伤者多根肋骨骨折,家庭经济困难,元甲律师快速谈成和解,极大缓解了伤者家庭的经济压力,让伤者能够安心休养!

北京交通事故律师-赵金保

10-15 17:26

交通事故抢救后死亡,索赔太高了,能力不够

律师回复中...
2024-12-17 20:48

建设工程窝工的规定及索赔

停窝工损失费指施工单位按合同规定或双方协定建设工程窝工的规定及索赔的条款进入现场后建设工程窝工的规定及索赔,如因设计或建设单位责任造成停窝工损失的费用建设工程窝工的规定及索赔,由建设单位负责,不可抗力窝工费是否可以索赔不可抗力导致 ...
274热度