工程所在地的窝工赔偿标准

在线问法 时间: 2023.12.01
483
江苏省人工窝工费的补偿标准

根据相关资料查询显示工程所在地的窝工赔偿标准 :20元一工日到30元一工日。江苏省窝工人工费补偿标准为20元一工日。若不计施工管理费、利润等补偿是30元一工日。

如何计算建筑工程窝工费损失?

停窝工损失费指施工单位按合同规定或双方协定工程所在地的窝工赔偿标准 的条款进入现场后工程所在地的窝工赔偿标准 ,如因设计或建设单位责任造成停窝工损失工程所在地的窝工赔偿标准 的费用,由建设单位负责。内容包括:现场施工机械在停窝工期间的停滞费和现场工人在停窝工期间的工资以及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械的停窝工损失费:定额中机械台班的停滞费*停滞台班量;

工人停窝工损失费:每工单价(25元)*停窝工总工日数,再以停窝工工资总额的30%作为管理费;

周转性材料的停窝工损失费可按实结算。

按上述规定计算的停窝工损失费总和,只计取税金,其中,机械停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节假日。

下图右上角为工地上现场窝工照片

拓展资料:

《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第27条规定:“丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,以六个月总额计算。”

3.1上述司法解释实际上只规定工程所在地的窝工赔偿标准 了一种赔偿办法,即:定额赔偿办法,实行一次性给付赔偿。

3.2一次性赔偿丧葬费,就是按照标准确定赔偿金额。按照最高法院司法解释规定的办法,就是按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,赔偿6个月。其中,职工月平均工资应当按照政府统计部门公布的各省、自治区、直辖市以及经济特区和计划单列市上一年度职工月平均工资的统计数据确定。

参考资料:《二级建造师管理与实务》中国建筑工业出版社;《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》

索赔中人工窝工费如何计算?

由于非承包商原因工程所在地的窝工赔偿标准 ,造成连续停电9小时工程所在地的窝工赔偿标准 ,乙方向甲方提出停电损失工程所在地的窝工赔偿标准 的索赔,其中人工窝工费应该计算在内。

因为停窝工损失费,是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。内容主要包括:在停窝工期间的现场施工机械停滞费、现场工人的工资及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械停窝工损失费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。其中工人停窝工损失费:停窝工总工日数乘以每工日单价,再以停窝工工资总额的30%作为管理费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节、假日。周转性材料的停窝工损失费可按实结算。按上述规定计算的停窝工损失费总和后,只计取税金

扩展资料

停工应注意的问题

(1)停工的经济性,是否在施工阶段点上。应注意停工对质量或安全不能造成影响,并应采取措施防止损失进一步扩大,否则责任自负。如主体封顶时停工,便于操作和控制,如地基完工施工主体前停工或主体封顶时停工,便于操作和控制,因为停工是手段,不是目的;但也不绝对,如高层建筑在十层以上时,拖欠款比较严重,并不一味要追求封顶。

(2)停工手续的证据化。停工应当是具备充足的理由及其相应的证据。包括拖欠工程款,则应有付款不足的证据,一般进度款相差1-2个月则不宜停工,一般应考虑在3个月以上,当然法律没有明确的数额规定,施工单位应视具体施工情况而定,停工前应书面致函"发包人"即建设单位,停工应报经监理单位,并经监理单位签单确认。如监理单位或发包人不肯确认甚至不肯签收则应采用邮寄的方式再向监理或发包人邮寄一份停工报告,注意保留好邮寄凭证。

(3)停工的安全性。停工应不影响工程质量、不发生安全事故。因停工期间发生的安全、质量事故均应由施工企业承担。

(4)停工过程中应连续致函“发包人”,引起其重视。建议承包人应在合理的时间间隔内(一般为28天),定期向发包方通报一次停工期间人工、机械的停置情况及补偿报告,并要求发包方签收、答复。

(5)停工之后,发包方不能就停工的时间长短作出明确判断,承包方不能自行撤离施工现场的,如经双方协议,承包方退场则应先办好工程交接手续。首先,应对己完工程量及质量与发包人进行确认工程所在地的窝工赔偿标准 ;其次,应签订工程移交单,将移交项目列明。

(6)停工期间,承、发双方都应实事求是地做好停工期间的有关数据的记录,最好能收录有关的图文资料,有必要的还可进行公证,以利于日后的停工补偿计算工作。

(7)停工后也可分散或小规模施工。分包可以施工,也可作一些复工前准备工作。

(8)停工应与索赔相呼应。施工单位有权停工,但要有足够理由及证据,要符合法律规定,在此之下建设单位就应当给予赔偿。施工单位应对施工现场人员、设备等进行统计并由监理确认工程所在地的窝工赔偿标准 ;编制停工索赔书报监理公司确认,并送至建设单位。不要在最后造价结算时再提停工索赔或再编资料,以免产生确认上的困难和结算上的纷争。

参考资料

百度百科-停窝工损失费

请问:建筑工程人员窝工费赔偿怎么计算?有没有具体计算标准或者规范文件?与工时工资应该有区别吧,很纠

需要签证工程所在地的窝工赔偿标准 的工程所在地的窝工赔偿标准 ,根据工程所在地的窝工赔偿标准 你方和甲方到底由谁的责任照成的计算窝工时间工程所在地的窝工赔偿标准 ,有建筑法规规定工程所在地的窝工赔偿标准 ,计算是要参照定额的,或者你们的协议,与工资当然有区别

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。
2个多月达成和解,帮助当事人拿到满意赔偿款,获得当事人好评与口碑!2023年12月,北京昌平交通事故,伤者无责,6根肋骨骨折。元甲律师用2个多月谈判,双方达成和解,获得赔偿款23万余元。

北京交通事故律师-许瑞林

07-01 14:42

工程伤亡事故赔偿标准

根据法律规定,职工因工死亡,其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金工程伤亡事故赔偿标准:(一)丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资,法律依据《工伤保险条例》第三十九条 职工因工 ...
935热度
交通事故成功和解,快速拿到23万赔偿款!元甲律所专业调解谈判,在伤者承担次要责任情况下,争取到了最高赔偿款!感谢当事人认可,让我们的工作充满意义和价值!

北京交通事故律师-许瑞林

04-12 12:32

施工工程损坏赔偿标准

施工侵权施工工程损坏赔偿标准的情形包括1.从事高空、高压、地下挖掘活动等高度危险作业致人损害的侵权诉讼,由经营者就受害人故意或不可抗力造成损害的事实,或者被侵权人对损害的发生具有过失的事实承担举证责任,8.因挖掘地面、修缮安装地下设施 ...
55热度
再来事发现场,希望可以找到对委托人有利的点,一场事故,3个家庭永远的痛。

北京交通事故律师-许瑞林

07-02 07:45

一上午谈了两场和解,签字的空隙赶紧联系一下其他执行法官,这时间把控的死死的!

北京交通事故律师-许瑞林

04-15 11:54

🎊374期和解大讲堂 法律公益讲座来了🎉 1⃣发生交通事故,怎样谈和解你知道吗❓➡和解专家现场教学👍 2⃣你的伤残能否评定❓能否争到更高❓➡法医专家现场评定👍 3⃣你知道你最高能拿多少赔偿吗❓➡律师现场指导👍 🗓本周日下午两点开始🌹 📢免费名额仅剩最后8个,赶紧找我预约吧🌺

北京交通事故律师-许瑞林

09-19 19:47