工程停工只能计算窝工费

只要在确认窝工人员和窝工工时的情况下工程停工只能计算窝工费 ，可以结合合同有关人工费用单价或者中标文件中有关人工费用单价进行进行计算和索赔；

在诸如总包合同或者分包合同没有约定人工费用单价的情况下，可以适用实际用工地人工工时工资标准对窝工人员窝工工时费用作出准确计算，对此全国各省市建设行政主管部门和各地定额站一般都已制定和发布了当地人工费用（即各类人工工资）指导标准。

扩展资料工程停工只能计算窝工费 ：

人工窝工费的具体费用：

由施工进度慢于计划进度或者合同约定进度而造成原来按照进度计划所配备的施工人员或施工机械设备不能正常施工而产生的费用。

建设工程窝工的产生条件：

在承包商（包括合法分包商）在进入施工现场后，不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工的情况下产生的。

参考资料来源：百度百科——窝工

对于窝工费工程停工只能计算窝工费 的计算工程停工只能计算窝工费 ，如果是租赁设备，一般按照实际租金和调进调出费的分摊计算，如果是承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算。

法律依据：

《中华人民共和国民事诉讼法》

第六条民事案件的审判权由人民法院行使。人民法院依照法律规定对民事案件独立进行审判，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

第七条人民法院审理民事案件，必须以事实为根据，以法律为准绳。

第八条民事诉讼当事人有平等的诉讼权利。人民法院审理民事案件，应当保障和便利当事人行使诉讼权利，对当事人在适用法律上一律平等。

第九条人民法院审理民事案件，应当根据自愿和合法的原则进行调解；调解不成的，应当及时判决。

第十条人民法院审理民事案件，依照法律规定实行合议、回避、公开审判和两审终。

法律分析：因为企业经营利益并非单纯企业经营者劳动所创造，其还包括资金、设备、组织管理、知识产权等多种因素综合作用工程停工只能计算窝工费 的结果。但企业经营者在其不能工作工程停工只能计算窝工费 的时间内雇佣与自己具有相同能力的人管理企业或财产的费用则应作误工费予以赔偿。

这种建筑工地停工造成的损失实际上是否属于窝工费，还是取决于在停工以后看劳动者有没有继续的从事劳动，如果停工以后建筑工地的普通工人都就地被遣散工程停工只能计算窝工费 了，那也不存在着所谓的误工费。而且工地上停工的误工费要区别于普通的人身损害的误工费计算，停工时间的长短会影响到赔偿标准。

法律依据：《工资支付暂行规定》 第十二条 非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的，用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的，若劳动者提供了正常劳动，则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地的最低工资标准劳动者没有提供正常劳动，应按国家有关规定办理。

人工费和机械停滞费工程停工只能计算窝工费 的正确计算方法

索赔人工时：增加工作内容的人工按照计日工费计算工程停工只能计算窝工费 ，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算工程停工只能计算窝工费 ，窝工费计算的标准双方应在合同中约定。 设备费可按机械台班费、机械折旧费工程停工只能计算窝工费 ，设备租赁费等几种形式。当工作内增加引起的设备费索赔时，设备费按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔时，当施工机械属于方式企业自有时，按机械折旧费计算。当施工机械是施工企业从外部租赁时，按设备租赁费计算。

停窝工损失费指施工单位按合同规定或双方协定的条款进入现场后工程停工只能计算窝工费 ，如因设计或建设单位责任造成停窝工损失的费用工程停工只能计算窝工费 ，由建设单位负责。内容包括：现场施工机械在停窝工期间的停滞费和现场工人在停窝工期间的工资以及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械的停窝工损失费：定额中机械台班的停滞费*停滞台班量；

工人停窝工损失费：每工单价（25元）*停窝工总工日数，再以停窝工工资总额的30%作为管理费；

周转性材料的停窝工损失费可按实结算。

按上述规定计算的停窝工损失费总和，只计取税金，其中，机械停滞台班量和工人停窝工总工日数，均应扣除法定节假日。

下图右上角为工地上现场窝工照片

拓展资料：

《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第27条规定：“丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准，以六个月总额计算。”

3.1上述司法解释实际上只规定了一种赔偿办法，即：定额赔偿办法，实行一次性给付赔偿。

3.2一次性赔偿丧葬费，就是按照标准确定赔偿金额。按照最高法院司法解释规定的办法，就是按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准，赔偿6个月。其中，职工月平均工资应当按照政府统计部门公布的各省、自治区、直辖市以及经济特区和计划单列市上一年度职工月平均工资的统计数据确定。

参考资料：《二级建造师管理与实务》中国建筑工业出版社；《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》

施工队按建设方（业主）签订工程停工只能计算窝工费 的工程承包合同中的标准计算误工费：

误工费的计算方法：

1、人员的窝工应按照窝工人数*窝工工资*窝工天数期中窝工工资一般高于闲置人员的生活费用工程停工只能计算窝工费 ，而低于其日工资标准工程停工只能计算窝工费 ，一般为日工资减半，具体的应该是甲乙双方协商。

2、机械台班的闲置，应计折旧费或租赁费，自有机械为折旧费，租赁机械为租赁费。

3、如果是全场停工，还应计管理费。工程中的误工费必须经现场人员通过现场甲方、监理人员签证认可工程量，如人工费、机械停滞费等，然后区分甲方原因、乙方自己原因及不可预见和不可抗力原因来定，一般情况乙方自己原因不能计算，后两种情况可以计算，具体单价由甲乙双方参照定额及市场行情定，然后单价乘双方认可的工程量计算。

4、误工费要看误工的缘由：是甲方责任、监理责任、还是乙方责任。

是甲方责任、监理责任时，乙方提出索赔，并形成书面材料由甲方或监理人员签证认可工程停工只能计算窝工费 ； 是乙方责任，自己承担责任。

5、误工费计算要看具体情况确定.一般不能按正常工日计算.。

6、因施工单位自己原因造成的误工损失建设单位不承担费用。