建设工程窝工费怎么计算

在线问法 时间: 2023.12.01
335
如何计算建筑工程窝工费损失?

停窝工损失费指施工单位按合同规定或双方协定建设工程窝工费怎么计算 的条款进入现场后建设工程窝工费怎么计算 ,如因设计或建设单位责任造成停窝工损失的费用建设工程窝工费怎么计算 ,由建设单位负责。内容包括:现场施工机械在停窝工期间的停滞费和现场工人在停窝工期间的工资以及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械的停窝工损失费:定额中机械台班的停滞费*停滞台班量建设工程窝工费怎么计算 ;

工人停窝工损失费:每工单价(25元)*停窝工总工日数,再以停窝工工资总额的30%作为管理费;

周转性材料的停窝工损失费可按实结算。

按上述规定计算的停窝工损失费总和,只计取税金,其中,机械停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节假日。

下图右上角为工地上现场窝工照片

拓展资料:

《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第27条规定:“丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,以六个月总额计算。”

3.1上述司法解释实际上只规定了一种赔偿办法,即:定额赔偿办法,实行一次性给付赔偿。

3.2一次性赔偿丧葬费,就是按照标准确定赔偿金额。按照最高法院司法解释规定的办法,就是按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,赔偿6个月。其中,职工月平均工资应当按照政府统计部门公布的各省、自治区、直辖市以及经济特区和计划单列市上一年度职工月平均工资的统计数据确定。

参考资料:《二级建造师管理与实务》中国建筑工业出版社;《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》

索赔中人工窝工费如何计算?

由于非承包商原因建设工程窝工费怎么计算 ,造成连续停电9小时建设工程窝工费怎么计算 ,乙方向甲方提出停电损失的索赔,其中人工窝工费应该计算在内。

因为停窝工损失费,是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。内容主要包括建设工程窝工费怎么计算 :在停窝工期间的现场施工机械停滞费、现场工人的工资及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械停窝工损失费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。其中工人停窝工损失费:停窝工总工日数乘以每工日单价,再以停窝工工资总额的30%作为管理费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节、假日。周转性材料的停窝工损失费可按实结算。按上述规定计算的停窝工损失费总和后,只计取税金

扩展资料

停工应注意的问题

(1)停工的经济性,是否在施工阶段点上。应注意停工对质量或安全不能造成影响,并应采取措施防止损失进一步扩大,否则责任自负。如主体封顶时停工,便于操作和控制,如地基完工施工主体前停工或主体封顶时停工,便于操作和控制,因为停工是手段,不是目的;但也不绝对,如高层建筑在十层以上时,拖欠款比较严重,并不一味要追求封顶。

(2)停工手续的证据化。停工应当是具备充足的理由及其相应的证据。包括拖欠工程款,则应有付款不足的证据,一般进度款相差1-2个月则不宜停工,一般应考虑在3个月以上,当然法律没有明确的数额规定,施工单位应视具体施工情况而定,停工前应书面致函"发包人"即建设单位,停工应报经监理单位,并经监理单位签单确认。如监理单位或发包人不肯确认甚至不肯签收则应采用邮寄的方式再向监理或发包人邮寄一份停工报告,注意保留好邮寄凭证。

(3)停工的安全性。停工应不影响工程质量、不发生安全事故。因停工期间发生的安全、质量事故均应由施工企业承担。

(4)停工过程中应连续致函“发包人”,引起其重视。建议承包人应在合理的时间间隔内(一般为28天),定期向发包方通报一次停工期间人工、机械的停置情况及补偿报告,并要求发包方签收、答复。

(5)停工之后,发包方不能就停工的时间长短作出明确判断,承包方不能自行撤离施工现场的,如经双方协议,承包方退场则应先办好工程交接手续。首先,应对己完工程量及质量与发包人进行确认;其次,应签订工程移交单,将移交项目列明。

(6)停工期间,承、发双方都应实事求是地做好停工期间的有关数据的记录,最好能收录有关的图文资料,有必要的还可进行公证,以利于日后的停工补偿计算工作。

(7)停工后也可分散或小规模施工。分包可以施工,也可作一些复工前准备工作。

(8)停工应与索赔相呼应。施工单位有权停工,但要有足够理由及证据,要符合法律规定,在此之下建设单位就应当给予赔偿。施工单位应对施工现场人员、设备等进行统计并由监理确认;编制停工索赔书报监理公司确认,并送至建设单位。不要在最后造价结算时再提停工索赔或再编资料,以免产生确认上的困难和结算上的纷争。

参考资料

百度百科-停窝工损失费

非施工单位造成的窝工费和机械闲置费如何计算?

1、窝工人工单价确定要求建设工程窝工费怎么计算 :窝工人工费不得以用工人工费计算建设工程窝工费怎么计算 ,可以按合同约定的窝工人工费计取或按用工人工费单价的比例计取。

2、机械闲置费单价确定要求:若机械为施工单位自有机械建设工程窝工费怎么计算 ,则机械闲置费单价按机械的折旧费/天计算建设工程窝工费怎么计算 ,若机械为租赁机械,则机械闲置费单价按机械的租赁/天计算。

3、窝工费和机械闲置费计算时取费问题:窝工费和机械闲置费计算时取费只计算规费及税金,不计算利润和管理费。

4、计算方法:(窝工费单价+机械闲置费单价)*窝工天数*(1+规费费率)*(1+综合税率)

工程未全面停工,人工窝工费怎么计算

只要在确认窝工人员和窝工工时的情况下建设工程窝工费怎么计算 ,可以结合合同有关人工费用单价或者中标文件中有关人工费用单价进行进行计算和索赔;

在诸如总包合同或者分包合同没有约定人工费用单价的情况下建设工程窝工费怎么计算 ,可以适用实际用工地人工工时工资标准对窝工人员窝工工时费用作出准确计算,对此全国各省市建设行政主管部门和各地定额站一般都已制定和发布了当地人工费用(即各类人工工资)指导标准。

扩展资料:

人工窝工费的具体费用:

由施工进度慢于计划进度或者合同约定进度而造成原来按照进度计划所配备的施工人员或施工机械设备不能正常施工而产生的费用。

建设工程窝工的产生条件:

在承包商(包括合法分包商)在进入施工现场后,不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工的情况下产生的。

参考资料来源:百度百科——窝工

工程在施工期间,由于村民阻止,造成人员及机械窝工费用怎么算?

在工程施工过程中建设工程窝工费怎么计算 ,村民或其他企业人员阻挠施工事件频发建设工程窝工费怎么计算 ,自然会引发由此导致建设工程窝工费怎么计算 的人员及机械窝工费用损失,那么以上费用该如何计算呢建设工程窝工费怎么计算 ?关于费用的计算,首先要考虑的是费用的承担主体,因为不同的建设施工合同中关于第三方协调组织责任的约定是不同的,一般来说发包方应当为工程的顺利开展进行组织协调沟通,但也有些许合同中将该类责任义务归属于承包方,因此这就需要根据签订合同约定的具体条款来确定。

实际中造成人员及机械窝工费用具体的计算依据多为工程量清单,且根据合同具体约定还可主张一定比例违约金。

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。
由法院调解,伤者对赔偿款金额非常满意,超出当事人心理预期!北京延庆交通事故,伤者无责,司机只有交强险,在元甲律师的争取下,法院出具调解书,由保险公司和司机共同支付赔偿款46.8万元。

北京交通事故律师-许瑞林

12-04 16:56

二审维持一审原判,帮助伤者获得最大权益!交通事故伤者伤势严重,评上一处七级伤残和一处十级伤残,在承担主要责任下获得法院判决的60万元赔偿款,赔偿金额超出家人预期,送来口碑锦旗。

北京交通事故律师-许瑞林

12-30 17:15

收到岳先生案判决,本是一场交通事故,我方是出租车里面的无责乘客,因对方车辆无赔付能力,因此以出租车合同纠纷为由起诉,几乎判如所请。当事人对结果很满意!

北京交通事故律师-许瑞林

11-15 18:39

谈判和解是解决交通赔偿纠纷的快速解决方案,专业的谈判调解能力是和解成功的关键!北京海淀交通事故,伤者无责,元甲律所和解团队帮助当事人获得赔偿款27万元!得到客户的认可与口碑!

北京交通事故律师-许瑞林

03-26 11:55

厂搬迁员工赔偿标准怎么计算

因为公司搬迁导致员工解除劳动合同的厂搬迁员工赔偿标准怎么计算,公司需要支付补偿金后解除劳动合同厂搬迁员工赔偿标准怎么计算,补偿金按照工作年限来计算,即满一年补偿一个月的工资,工厂搬迁赔偿工人的标准是怎样的工厂搬迁赔偿工人的标准是厂 ...
630热度
第377期《和解大讲堂讲座》圆满结束,不仅让很多伤者学习到与保险公司、司机谈和解的技巧,还有法医评估伤残,赔偿问题也都有了解决方案!解决理赔纠纷不一定非要打官司,和解有规律,和解有方法。你想不想早日和解、早日拿到赔偿款?

北京交通事故律师-许瑞林

12-23 09:53

收房时所有手续都在别人手上怎么办

律师回复中...
2025-03-02 22:20

拆迁补偿怎么计算

在过渡期限内,被拆迁人或者房屋承租人自行安排住处拆迁补偿怎么计算的,拆迁人应当支付临时安置补助费,拆迁补偿款如何计算房屋 拆迁 费实属一种货币拆迁补偿怎么计算的补偿方式拆迁补偿怎么计算,因此具有以下三种评估依据: 1.市场评估价:根据 ...
135热度
第376期和解大讲堂讲座圆满结束,把元甲18年积累的和解经验分享给交通事故伤者和家人,让现场20位伤者/家人学习到和解技巧,法医评估伤残、理赔团队策划和解方案,帮你快速拿到赔偿款!解决理赔纠纷不一定非要打官司,和解有规律,和解有方法。你想 ...

北京交通事故律师-许瑞林

11-23 20:25

车辆事故三七责任怎么计算

交通事故三七责任怎么算交通事故三七责任算法规定车辆事故三七责任怎么计算的内容如下车辆事故三七责任怎么计算:1、机动车购买交强险的车辆事故三七责任怎么计算,先由承保机动车强制保险的保险人在强制保险责任限额范围内予以赔偿车辆事故三七责 ...
900热度
如何与保险公司谈和解?和解协议怎么签对自己更有利?2月22日14:00,元甲律所第378期《和解大讲堂》讲座传授8大和解规律,让你少走冤枉路,快拿赔偿款!

北京交通事故律师-许瑞林

02-18 15:03

工地赔偿费用怎么计算

工伤认定后还需要在出院后去劳动能力鉴定委员会申请做伤残鉴定,看能评上伤残几级,然后根据级别找到《工伤保险条例》中规定的对应级别待遇计算各项赔偿,如果单位有缴纳社保,除停工留薪期工资由单位承担外,其它基本都由工伤保险基金承担工地赔偿 ...
145热度
当事人郑先生骑电动车与轿车发生交通事故,地点北京,对方全责,导致当事人三踝骨折。元甲律所专案组与保险公司和解谈判,快速调解,帮助当事人拿到26万元赔偿款!专业高效的解决方案,帮助当事人早日解决纠纷,早日安心养伤!

北京交通事故律师-许瑞林

04-07 18:31

买车定金违约金怎么计算

第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定买车定金违约金怎么计算,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的 ...
480热度
北京延庆交通事故,六十多岁老人不幸去世,元甲律所理赔团队与保险公司专业谈判,一个多月达成和解,帮助家人拿到赔偿款180万元。

北京交通事故律师-许瑞林

10-08 15:20

违约金的实际损失怎么计算

第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益违约金的实际损失怎么计算,合同违约赔偿金额是怎么计算的1、当事人可以约定一方违约时 ...
507热度
外卖平台骑手送餐时发生交通事故,对方全责,怎么办?元甲律所团队帮助外卖小哥申请新职伤,快速拿到赔偿款,解决了赔偿难题!当事人由衷感叹“没想到你们解决得这么好,太专业了”!

北京交通事故律师-许瑞林

04-11 16:36

赔偿金额怎么计算

劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年,以残疾赔偿金的计算方式为例,根据我国相关司 ...
595热度
朝阳法院文书模板

北京交通事故律师-赵金保

09-23 12:43

三处伤残系数怎么计算

交通事故中九级残废赔偿金计算公式:赔偿金=受诉法院所在地上一年度城镇(农村居民)人均可支配收入×20%×赔偿年限三处伤残系数怎么计算,医疗费=诊疗费 医药费 住院费三处伤残系数怎么计算,误工费=误工月收入×误工时间,护理费=交通事故发生地护 ...
541热度
元甲交通事故案件处理流程图,让您的赔偿更有保障

北京交通事故律师-赵金保

11-14 19:09

工伤伤残系数怎么计算

工伤伤残鉴定10级赔偿的计算标准一、计算标准1、残疾赔偿金=受诉法院所在地上一年度城镇(农村居民)人均收入×伤残系数×赔偿年限2、残疾辅助器具费=适用普通器具的合理费用3、丧葬费=受诉法院所在地上一年度职工月平均工资×6个月4、被扶养人生活费 ...
22热度
和解成功的好消息+1,当事人的口碑+1!18年的和解谈判经验,能够快速高效解决理赔纠纷,帮助伤者和解获得24万元满意赔偿款,不负所托!

北京交通事故律师-赵金保

12-30 10:27

建设工程造价咨询合同

律师回复中...
2025-02-26 11:05

残疾赔偿金年限怎么计算

残疾赔偿金的计算方法残疾赔偿金的计算方法为:残疾赔偿金是根据丧失劳动能力程度或者伤残等级残疾赔偿金年限怎么计算,然后按照法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准,从确定为残疾之日起,按照20年来计算的,但受 ...
898热度
北京朝阳区,两车相撞乘客受伤,经鉴定构成一处九级伤残,多处十级伤残(建议赔偿指数30%),通过元甲律师在开庭中全力争取,法院判决保险公司及司机赔偿伤者合计141万元赔偿款!

北京交通事故律师-赵金保

11-19 11:35

2024,这一路上逢山开路、遇水搭桥,在时光的长河中留下了天用人奋斗的足迹。正义之路,山高海阔,让我们满怀热烈,一起奔赴2025时光旅程!

北京交通事故律师-赵金保

12-31 19:13

人工窝工工日怎么计算

3、人工费的计算:统计人员的种类:管理人员、技工、普工等的每个种类的人工费是多少,再乘以相应的窝工天数,(作为施工单位可以把这些人员分类,按实际或市场价分别计算人工费,这样费用会多一些,但是业主肯定不会这么给你,一般按你投标时的人 ...
705热度