窝工费一般按什么计算

在线问法 时间: 2023.11.30
716
非施工单位造成的窝工费和机械闲置费如何计算?

1、窝工人工单价确定要求:窝工人工费不得以用工人工费计算窝工费一般按什么计算 ,可以按合同约定窝工费一般按什么计算 的窝工人工费计取或按用工人工费单价窝工费一般按什么计算 的比例计取。

2、机械闲置费单价确定要求:若机械为施工单位自有机械窝工费一般按什么计算 ,则机械闲置费单价按机械窝工费一般按什么计算 的折旧费/天计算,若机械为租赁机械,则机械闲置费单价按机械的租赁/天计算。

3、窝工费和机械闲置费计算时取费问题:窝工费和机械闲置费计算时取费只计算规费及税金,不计算利润和管理费。

4、计算方法:(窝工费单价+机械闲置费单价)*窝工天数*(1+规费费率)*(1+综合税率)

索赔中人工窝工费如何计算?

由于非承包商原因窝工费一般按什么计算 ,造成连续停电9小时窝工费一般按什么计算 ,乙方向甲方提出停电损失的索赔,其中人工窝工费应该计算在内。

因为停窝工损失费,是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。内容主要包括:在停窝工期间的现场施工机械停滞费、现场工人的工资及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械停窝工损失费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。其中工人停窝工损失费:停窝工总工日数乘以每工日单价,再以停窝工工资总额的30%作为管理费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节、假日。周转性材料的停窝工损失费可按实结算。按上述规定计算的停窝工损失费总和后,只计取税金

扩展资料

停工应注意的问题

(1)停工的经济性,是否在施工阶段点上。应注意停工对质量或安全不能造成影响,并应采取措施防止损失进一步扩大,否则责任自负。如主体封顶时停工,便于操作和控制,如地基完工施工主体前停工或主体封顶时停工,便于操作和控制,因为停工是手段,不是目的;但也不绝对,如高层建筑在十层以上时,拖欠款比较严重,并不一味要追求封顶。

(2)停工手续的证据化。停工应当是具备充足的理由及其相应的证据。包括拖欠工程款,则应有付款不足的证据,一般进度款相差1-2个月则不宜停工,一般应考虑在3个月以上,当然法律没有明确的数额规定,施工单位应视具体施工情况而定,停工前应书面致函"发包人"即建设单位,停工应报经监理单位,并经监理单位签单确认。如监理单位或发包人不肯确认甚至不肯签收则应采用邮寄的方式再向监理或发包人邮寄一份停工报告,注意保留好邮寄凭证。

(3)停工的安全性。停工应不影响工程质量、不发生安全事故。因停工期间发生的安全、质量事故均应由施工企业承担。

(4)停工过程中应连续致函“发包人”,引起其重视。建议承包人应在合理的时间间隔内(一般为28天),定期向发包方通报一次停工期间人工、机械的停置情况及补偿报告,并要求发包方签收、答复。

(5)停工之后,发包方不能就停工的时间长短作出明确判断,承包方不能自行撤离施工现场的,如经双方协议,承包方退场则应先办好工程交接手续。首先,应对己完工程量及质量与发包人进行确认;其次,应签订工程移交单,将移交项目列明。

(6)停工期间,承、发双方都应实事求是地做好停工期间的有关数据的记录,最好能收录有关的图文资料,有必要的还可进行公证,以利于日后的停工补偿计算工作。

(7)停工后也可分散或小规模施工。分包可以施工,也可作一些复工前准备工作。

(8)停工应与索赔相呼应。施工单位有权停工,但要有足够理由及证据,要符合法律规定,在此之下建设单位就应当给予赔偿。施工单位应对施工现场人员、设备等进行统计并由监理确认;编制停工索赔书报监理公司确认,并送至建设单位。不要在最后造价结算时再提停工索赔或再编资料,以免产生确认上的困难和结算上的纷争。

参考资料

百度百科-停窝工损失费

由于业主原因导致停工,则承包商应按什么计算窝工费

对于窝工费窝工费一般按什么计算 的计算窝工费一般按什么计算 ,如果是租赁设备窝工费一般按什么计算 ,一般按照实际租金和调进调出费的分摊计算,如果是承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算。

法律依据窝工费一般按什么计算 :

《中华人民共和国民事诉讼法》

第六条民事案件的审判权由人民法院行使。人民法院依照法律规定对民事案件独立进行审判,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

第七条人民法院审理民事案件,必须以事实为根据,以法律为准绳。

第八条民事诉讼当事人有平等的诉讼权利。人民法院审理民事案件,应当保障和便利当事人行使诉讼权利,对当事人在适用法律上一律平等。

第九条人民法院审理民事案件,应当根据自愿和合法的原则进行调解窝工费一般按什么计算 ;调解不成的,应当及时判决。

第十条人民法院审理民事案件,依照法律规定实行合议、回避、公开审判和两审终。

如何计算建筑工程窝工费损失?

停窝工损失费指施工单位按合同规定或双方协定的条款进入现场后窝工费一般按什么计算 ,如因设计或建设单位责任造成停窝工损失的费用窝工费一般按什么计算 ,由建设单位负责。内容包括窝工费一般按什么计算 :现场施工机械在停窝工期间的停滞费和现场工人在停窝工期间的工资以及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械的停窝工损失费:定额中机械台班的停滞费*停滞台班量窝工费一般按什么计算 ;

工人停窝工损失费:每工单价(25元)*停窝工总工日数,再以停窝工工资总额的30%作为管理费窝工费一般按什么计算 ;

周转性材料的停窝工损失费可按实结算。

按上述规定计算的停窝工损失费总和,只计取税金,其中,机械停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节假日。

下图右上角为工地上现场窝工照片

拓展资料:

《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第27条规定:“丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,以六个月总额计算。”

3.1上述司法解释实际上只规定了一种赔偿办法,即:定额赔偿办法,实行一次性给付赔偿。

3.2一次性赔偿丧葬费,就是按照标准确定赔偿金额。按照最高法院司法解释规定的办法,就是按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,赔偿6个月。其中,职工月平均工资应当按照政府统计部门公布的各省、自治区、直辖市以及经济特区和计划单列市上一年度职工月平均工资的统计数据确定。

参考资料:《二级建造师管理与实务》中国建筑工业出版社;《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》

现在农村因受伤窝工费该怎样计算

1、首先确定窝工窝工费一般按什么计算 的工期窝工费一般按什么计算 ,停工了多长时间,这是基础

2、窝工主要计算人工、机械租赁、材料租赁等增加的费用。

3、人工费的计算:统计人员的种类:管理人员、技工、普工等的每个种类的人工费是多少,再乘以相应的窝工天数,(作为施工单位可以把这些人员分类,按实际或市场价分别计算人工费,这样费用会多一些,但是业主肯定不会这么给窝工费一般按什么计算 你,一般按你投标时的人工单价来计算的,这个你自己把握)

4、机械费、材料租赁费等计算原理同人工费,总之你现场有什么就把相应的单价乘以窝工的天数

5、还可以计算赶工费,应为合同竣工工期是不能变的,所以要把窝工的工期抢回来,肯定需要加班加点抢工期,再把赶工费也计算上

6、如果不要赶工费,按就向业主增加工期,把合同工期相应顺延

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。
收到岳先生案判决,本是一场交通事故,我方是出租车里面的无责乘客,因对方车辆无赔付能力,因此以出租车合同纠纷为由起诉,几乎判如所请。当事人对结果很满意!

北京交通事故律师-许瑞林

11-15 18:39

一个多月达成和解,帮助当事人拿到满意赔偿款!北京门头沟交通事故,伤者无责,元甲律师助力快速和解,和解金额15万余元,办案效率和获赔金额超出当事人预期,获得锦旗与口碑!

北京交通事故律师-许瑞林

10-28 15:12

张女士,全身多处骨折,目前只能卧床,十分痛苦,责任认定却为主责,临近年关委托元甲帮忙争责,年后第二个工作日就改责成功,这就是元甲速度💪👍

北京交通事故律师-许瑞林

02-12 16:55

河北车,河北保险,河北人,对方全责,一处十级伤残,一处七级伤残,经过我们的努力, 成功拿到了995000赔偿款👍👍👍不负所托🌹🌹🌹

北京交通事故律师-许瑞林

10-31 16:34

外卖平台骑手送餐时发生交通事故,对方全责,怎么办?元甲律所团队帮助外卖小哥申请新职伤,快速拿到赔偿款,解决了赔偿难题!当事人由衷感叹“没想到你们解决得这么好,太专业了”!

北京交通事故律师-许瑞林

04-11 16:36

发生交通事故受伤,如何能快速拿到赔偿款?伤者经鉴定评上2个十级伤残,通过多次谈判,与保险公司达成和解,在伤者承担主责的情况下,获得27万赔偿款。

北京交通事故律师-许瑞林

09-28 13:50

你好,我交通事故无责,赔偿费计算的问题

律师回复中...
2025-01-07 22:44
在车间工作时脚部被叉车碾压受伤,通过元甲律师谈判和解,伤者与公司达成和解协议,一次性拿到赔偿款60万元。此笔赔偿款不仅照亮了伤者的康复之路,让其内心也得到慰藉。

北京交通事故律师-许瑞林

11-07 16:21

十级伤残赔多少?法院判决来说话。选择元甲,选择专业。

北京交通事故律师-许瑞林

04-03 15:14

对当事人来说拿到一份“判如所请”的判决书,就是受伤后对内心最大的慰藉了!因公交车急刹车导致64岁的当事人在车内摔倒受伤,腰椎骨折构成十级伤残,元甲律师在庭审中全力争取获得了19万元赔偿款。

北京交通事故律师-许瑞林

12-25 11:39

工程停工只能计算窝工费

工地停工工人误工费怎么算法律分析:因为企业经营利益并非单纯企业经营者劳动所创造,其还包括资金、设备、组织管理、知识产权等多种因素综合作用工程停工只能计算窝工费的结果,但企业经营者在其不能工作工程停工只能计算窝工费的时间内雇佣与自己 ...
263热度
第377期《和解大讲堂讲座》圆满结束,不仅让很多伤者学习到与保险公司、司机谈和解的技巧,还有法医评估伤残,赔偿问题也都有了解决方案!解决理赔纠纷不一定非要打官司,和解有规律,和解有方法。你想不想早日和解、早日拿到赔偿款?

北京交通事故律师-许瑞林

12-23 09:53

当发生交通事故迷茫,元甲,一家专业处理交通事故的律所。

北京交通事故律师-赵金保

09-19 17:48

从保险公司拒绝赔偿,到同意赔偿14万元,这就是专业调解的力量!交通事故责任无法划分,在调解中心全力调解之下,与保险公司达成和解,帮助当事人拿到了近14万元的赔偿款。

北京交通事故律师-赵金保

01-16 15:59

停窝工损失费计算原则

《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》如何计算因窝工造成的损失1)人工索赔停窝工损失费计算原则:停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算停窝工损失费计算原则,窝工费的标准双方应在合同中约定停窝工损失费计 ...
254热度
我们帮伤者争责任到拿赔偿都是拿到了最好的结果。主次责任 改为同等 同等 次责,赔偿也拿到更高!不负所托👍👍👍

北京交通事故律师-赵金保

12-25 15:59

真金不怕火炼,服务不怕你来体验,十八年的交通事故经验,四千多面锦旗的口碑,三百多期的公益讲座,只为受害者代言,你的每一份信任在元甲都能得到最好的回报。

北京交通事故律师-赵金保

09-19 19:50

人工窝工工日怎么计算

3、人工费的计算:统计人员的种类:管理人员、技工、普工等的每个种类的人工费是多少,再乘以相应的窝工天数,(作为施工单位可以把这些人员分类,按实际或市场价分别计算人工费,这样费用会多一些,但是业主肯定不会这么给你,一般按你投标时的人 ...
705热度
每天的快乐与幸福就是获得当事人的认可与口碑!北京朝阳区交通事故,当事人承担同等责任,通过诉讼获得赔偿款合计22万元。赔偿金额超出当事人的心理预期,对元甲团队的专业服务非常满意,特意来所送来2面锦旗!

北京交通事故律师-赵金保

09-28 12:49