深圳市人工窝工费的补偿标准

在线问法 时间: 2023.12.01
332
索赔中人工窝工费如何计算?

由于非承包商原因深圳市人工窝工费的补偿标准 ,造成连续停电9小时,乙方向甲方提出停电损失的索赔,其中人工窝工费应该计算在内。

因为停窝工损失费,是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。内容主要包括深圳市人工窝工费的补偿标准 :在停窝工期间的现场施工机械停滞费、现场工人的工资及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械停窝工损失费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。其中工人停窝工损失费深圳市人工窝工费的补偿标准 :停窝工总工日数乘以每工日单价,再以停窝工工资总额的30%作为管理费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节、假日。周转性材料的停窝工损失费可按实结算。按上述规定计算的停窝工损失费总和后,只计取税金

扩展资料

停工应注意的问题

(1)停工的经济性,是否在施工阶段点上。应注意停工对质量或安全不能造成影响,并应采取措施防止损失进一步扩大,否则责任自负。如主体封顶时停工,便于操作和控制,如地基完工施工主体前停工或主体封顶时停工,便于操作和控制,因为停工是手段,不是目的;但也不绝对,如高层建筑在十层以上时,拖欠款比较严重,并不一味要追求封顶。

(2)停工手续的证据化。停工应当是具备充足的理由及其相应的证据。包括拖欠工程款,则应有付款不足的证据,一般进度款相差1-2个月则不宜停工,一般应考虑在3个月以上,当然法律没有明确的数额规定,施工单位应视具体施工情况而定,停工前应书面致函"发包人"即建设单位,停工应报经监理单位,并经监理单位签单确认。如监理单位或发包人不肯确认甚至不肯签收则应采用邮寄的方式再向监理或发包人邮寄一份停工报告,注意保留好邮寄凭证。

(3)停工的安全性。停工应不影响工程质量、不发生安全事故。因停工期间发生的安全、质量事故均应由施工企业承担。

(4)停工过程中应连续致函“发包人”,引起其重视。建议承包人应在合理的时间间隔内(一般为28天),定期向发包方通报一次停工期间人工、机械的停置情况及补偿报告,并要求发包方签收、答复。

(5)停工之后,发包方不能就停工的时间长短作出明确判断,承包方不能自行撤离施工现场的,如经双方协议,承包方退场则应先办好工程交接手续。首先,应对己完工程量及质量与发包人进行确认深圳市人工窝工费的补偿标准 ;其次,应签订工程移交单,将移交项目列明。

(6)停工期间,承、发双方都应实事求是地做好停工期间的有关数据的记录,最好能收录有关的图文资料,有必要的还可进行公证,以利于日后的停工补偿计算工作。

(7)停工后也可分散或小规模施工。分包可以施工,也可作一些复工前准备工作。

(8)停工应与索赔相呼应。施工单位有权停工,但要有足够理由及证据,要符合法律规定,在此之下建设单位就应当给予赔偿。施工单位应对施工现场人员、设备等进行统计并由监理确认;编制停工索赔书报监理公司确认,并送至建设单位。不要在最后造价结算时再提停工索赔或再编资料,以免产生确认上的困难和结算上的纷争。

参考资料

百度百科-停窝工损失费

.窝工、设备怠置补偿标准,以及什么情况下应该给窝工补偿。

菜菜15级2009-12-12共同延误与非共同延误可补偿延误与不可补偿延误这里没法说,这是合同书里一章的内容。 补充: 呵呵,这个问题要想三两句话说明白,很不容易:1,共同延误,不可以补偿。2,非共同延误,共同延误不分不补偿,非共同延误不分,区分可补偿与不可不尝进行合同处理。3,可补偿延误,要区分是否在关键线路上,换句话说,就是这点延误是否对工程工期造成影响。4,不可补偿延误,不论是否是共同延误与是否在关键线路,根据合同及相关法律的规定,都不予补偿。5,非共同延误与可补偿延误,可以进行经济补偿。但要看造成影响的原因A是业主需要负责的原因B是不可避免的自然因素,这些,补偿的标准都是不同的。6,一般可补偿的人工费(一般不包含管理费,区别对待)或由于人员调动造成的窝工费。7,设备如果是租赁的,补偿租赁费。如果是自有的补偿固定资产折旧费。这是一道大题,需要半本书的知识,在这里只有说这么多深圳市人工窝工费的补偿标准 了。最好给加点分吧,呵呵。回答你一道题很累,也不知你是否看懂,不知你的职业是否需要这些知识。 追问: 补偿人工费和租赁费是补偿全额还是按比例比例是多少? 回答: 你拉倒吧,和你说深圳市人工窝工费的补偿标准 了,你也不明白。你不是这个专业的,上边已经说明白了,只是你不懂。 追问: 呵呵,看来你知道的也不多啊,补偿是有规定的,深圳市人工窝工费的补偿标准 我只是忘了按百分之几给与补偿了。 回答: 人员调动窝工补偿和人员闲置补偿一样吗?各地区及个工程的合同文件是不一样的,一切按照招投标的合同文件取价。

如何计算建筑工程窝工费损失?

停窝工损失费指施工单位按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或建设单位责任造成停窝工损失的费用,由建设单位负责。内容包括深圳市人工窝工费的补偿标准 :现场施工机械在停窝工期间的停滞费和现场工人在停窝工期间的工资以及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械的停窝工损失费深圳市人工窝工费的补偿标准 :定额中机械台班的停滞费*停滞台班量;

工人停窝工损失费:每工单价(25元)*停窝工总工日数,再以停窝工工资总额的30%作为管理费;

周转性材料的停窝工损失费可按实结算。

按上述规定计算的停窝工损失费总和,只计取税金,其中,机械停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节假日。

下图右上角为工地上现场窝工照片

拓展资料:

《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第27条规定:“丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,以六个月总额计算。”

3.1上述司法解释实际上只规定了一种赔偿办法,即:定额赔偿办法,实行一次性给付赔偿。

3.2一次性赔偿丧葬费,就是按照标准确定赔偿金额。按照最高法院司法解释规定的办法,就是按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,赔偿6个月。其中,职工月平均工资应当按照政府统计部门公布的各省、自治区、直辖市以及经济特区和计划单列市上一年度职工月平均工资的统计数据确定。

参考资料:《二级建造师管理与实务》中国建筑工业出版社;《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。
北京延庆交通事故,六十多岁老人不幸去世,元甲律所理赔团队与保险公司专业谈判,一个多月达成和解,帮助家人拿到赔偿款180万元。

北京交通事故律师-许瑞林

10-08 15:20

交通事故导致伤者牙齿脱落,评不上伤残,能拿多少钱赔偿?

北京交通事故律师-许瑞林

03-07 17:30

如何与保险公司谈和解?和解协议怎么签对自己更有利?2月22日14:00,元甲律所第378期《和解大讲堂》讲座传授8大和解规律,让你少走冤枉路,快拿赔偿款!

北京交通事故律师-许瑞林

02-18 15:03

对当事人来说拿到一份“判如所请”的判决书,就是受伤后对内心最大的慰藉了!因公交车急刹车导致64岁的当事人在车内摔倒受伤,腰椎骨折构成十级伤残,元甲律师在庭审中全力争取获得了19万元赔偿款。

北京交通事故律师-许瑞林

12-25 11:39

发生交通事故受伤,如何能快速拿到赔偿款?伤者经鉴定评上2个十级伤残,通过多次谈判,与保险公司达成和解,在伤者承担主责的情况下,获得27万赔偿款。

北京交通事故律师-许瑞林

09-28 13:50

很多伤者问我:十级伤残能拿到多少赔偿款?每位伤者情况不一样,需要根据实际情况详细计算!成功案例:北京西城交通事故,伤者是一名闪送工作人员,收入不固定,元甲律师指导收集相关资料,在庭审中积极争取误工费,最终十级伤残获得近40万元赔偿款 ...

北京交通事故律师-许瑞林

11-08 14:58

受人之托,忠人之事,一面面锦旗背后都是一份份信任。18年来我们处理了20000多起交通事故案件,累计为受害人拿回35亿➕赔偿款,共获得锦旗4000多面❤👍

北京交通事故律师-许瑞林

11-09 18:16

深圳市拆迁补偿标准

深圳征收房屋补偿标准2020年深圳拆迁补偿标准主要包括以下几个部分:(一)土地补偿费和安置补助费,土地补偿费不分地类、不分地区深圳市拆迁补偿标准,按批准征收土地总面积计算安置补助费按转非安置的农业人口数计算深圳市拆迁补偿标准,每个转非安 ...
0热度
交通事故理赔纠纷如何谈和解?第376期《和解大讲堂》讲座,法医现场精准预估伤残,传授8大和解规律,教你准备谈判和解的有利筹码!让你带着问题来,带着和解方案回!

北京交通事故律师-许瑞林

11-19 09:19

深圳市房屋拆迁补偿标准

深圳征收房屋补偿标准2020年深圳拆迁补偿标准主要包括以下几个部分深圳市房屋拆迁补偿标准:(一)土地补偿费和安置补助费,土地补偿费不分地类、不分地区深圳市房屋拆迁补偿标准,按批准征收土地总面积计算安置补助费按转非安置深圳市房屋拆迁补偿标 ...
114热度
回望大律云的2024:是探索,是奋进,是热爱,也是一部大律人承梦展翼的拼搏史。在法律科技创新的道路上又创立了新的里程碑,智慧法律系统升级迭代,助力法律行业提升效率。2025我们将不断创新,奔赴下一个高峰!

北京交通事故律师-许瑞林

12-31 19:17

感谢当事人赞誉满满的锦旗!交通事故案件成功和解,经过一次又一次谈判,金额上的一次又一次据理力争,最终促成了圆满的结果,帮助伤者拿到了20万元的满意赔偿款!

北京交通事故律师-许瑞林

12-23 17:47

北京朝阳区,两车相撞乘客受伤,经鉴定构成一处九级伤残,多处十级伤残(建议赔偿指数30%),通过元甲律师在开庭中全力争取,法院判决保险公司及司机赔偿伤者合计141万元赔偿款!

北京交通事故律师-赵金保

11-19 11:35

邀请你观看直播【元甲交通部模拟法庭】,进入直播间https://xdyqv.xetlk.com/sl/3RnIqq 三车碰撞,我方死亡,七个被告,如何帮助家属争取一个公道和赔偿?

北京交通事故律师-赵金保

11-15 17:30

交通事故伤者评上十级伤残,与保险公司达成和解,拿到21万元赔偿款,当事人对和解金额和办案效率非常满意,在锦旗上直言“专业无可挑剔,实力毋庸置疑”!

北京交通事故律师-赵金保

02-06 15:21

以诉促调,成功和解,拿到满意赔偿!北京丰台区交通事故,伤者评上十级伤残,承担次要责任,元甲律师助力双方达成调解,伤者拿到满意的赔偿款,特意送来锦旗表达感谢!

北京交通事故律师-赵金保

11-28 12:07

窝工工资补偿标准

《劳动保障监察条例》第二十六条用人单位有下列行为之一的,由劳动保障行政部门分别责令限期支付劳动者的工资报酬、劳动者工资低于当地最低工资标准的差额或者解除劳动合同的经济补偿,请点击输入图片描述(最多18字)拖欠工资补偿最新标准是什么标 ...
342热度
又帮助一位伤者拿到满意赔偿款,获得了锦旗与口碑!北京石景山区交通事故,伤者及家人迷茫无助,在元甲律师的专业庭审下,伤者评上十级伤残,获得赔偿款34万元,远超出当事人心理预期!

北京交通事故律师-赵金保

11-26 16:47