工程项目窝工补偿说明

在线问法 时间: 2023.12.01
745
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》江苏省人工窝工费的补偿标准根据相关资料查询显示工程项目窝工补偿说明:20元一工日到30元一工日,内容包括工程项目窝工补偿说明:现场施工机械在停窝工期间的停滞费和现场工人在停窝工期间的工资以及周转性材料的维护和摊销费,停窝工损失费指施工单位按合同规定或双方协定工程项目窝工补偿说明的条款进入现场后工程项目窝工补偿说明,如因设计或建设单位责任造成停窝工损失的费用工程项目窝工补偿说明,由建设单位负责。
.窝工、设备怠置补偿标准,以及什么情况下应该给窝工补偿。

菜菜15级2009-12-12共同延误与非共同延误可补偿延误与不可补偿延误这里没法说工程项目窝工补偿说明 ,这是合同书里一章的内容。 补充: 呵呵,这个问题要想三两句话说明白,很不容易:1,共同延误,不可以补偿。2,非共同延误,共同延误不分不补偿,非共同延误不分,区分可补偿与不可不尝进行合同处理。3,可补偿延误,要区分是否在关键线路上,换句话说,就是这点延误是否对工程工期造成影响。4,不可补偿延误,不论是否是共同延误与是否在关键线路,根据合同及相关法律的规定,都不予补偿。5,非共同延误与可补偿延误,可以进行经济补偿。但要看造成影响的原因A是业主需要负责的原因B是不可避免的自然因素,这些,补偿的标准都是不同的。6,一般可补偿的人工费(一般不包含管理费,区别对待)或由于人员调动造成的窝工费。7,设备如果是租赁的,补偿租赁费。如果是自有的补偿固定资产折旧费。这是一道大题,需要半本书的知识,在这里只有说这么多了。最好给加点分吧,呵呵。回答你一道题很累,也不知你是否看懂,不知你的职业是否需要这些知识。 追问: 补偿人工费和租赁费是补偿全额还是按比例比例是多少? 回答: 你拉倒吧,和你说了,你也不明白。你不是这个专业的,上边已经说明白了,只是你不懂。 追问: 呵呵,看来你知道的也不多啊,补偿是有规定的,工程项目窝工补偿说明 我只是忘了按百分之几给与补偿了。 回答: 人员调动窝工补偿和人员闲置补偿一样吗?各地区及个工程的合同文件是不一样的,一切按照招投标的合同文件取价。

如何计算建筑工程窝工费损失?

停窝工损失费指施工单位按合同规定或双方协定工程项目窝工补偿说明 的条款进入现场后工程项目窝工补偿说明 ,如因设计或建设单位责任造成停窝工损失的费用工程项目窝工补偿说明 ,由建设单位负责。内容包括工程项目窝工补偿说明 :现场施工机械在停窝工期间的停滞费和现场工人在停窝工期间的工资以及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械的停窝工损失费:定额中机械台班的停滞费*停滞台班量;

工人停窝工损失费:每工单价(25元)*停窝工总工日数,再以停窝工工资总额的30%作为管理费;

周转性材料的停窝工损失费可按实结算。

按上述规定计算的停窝工损失费总和,只计取税金,其中,机械停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节假日。

下图右上角为工地上现场窝工照片

拓展资料:

《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第27条规定:“丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,以六个月总额计算。”

3.1上述司法解释实际上只规定了一种赔偿办法,即:定额赔偿办法,实行一次性给付赔偿。

3.2一次性赔偿丧葬费,就是按照标准确定赔偿金额。按照最高法院司法解释规定的办法,就是按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,赔偿6个月。其中,职工月平均工资应当按照政府统计部门公布的各省、自治区、直辖市以及经济特区和计划单列市上一年度职工月平均工资的统计数据确定。

参考资料:《二级建造师管理与实务》中国建筑工业出版社;《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》

江苏省人工窝工费的补偿标准

根据相关资料查询显示工程项目窝工补偿说明 :20元一工日到30元一工日。江苏省窝工人工费补偿标准为20元一工日。若不计施工管理费、利润等补偿是30元一工日。

索赔中人工窝工费如何计算?

由于非承包商原因工程项目窝工补偿说明 ,造成连续停电9小时工程项目窝工补偿说明 ,乙方向甲方提出停电损失的索赔,其中人工窝工费应该计算在内。

因为停窝工损失费,是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。内容主要包括工程项目窝工补偿说明 :在停窝工期间的现场施工机械停滞费、现场工人的工资及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械停窝工损失费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。其中工人停窝工损失费:停窝工总工日数乘以每工日单价,再以停窝工工资总额的30%作为管理费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节、假日。周转性材料的停窝工损失费可按实结算。按上述规定计算的停窝工损失费总和后,只计取税金

扩展资料

停工应注意的问题

(1)停工的经济性,是否在施工阶段点上。应注意停工对质量或安全不能造成影响,并应采取措施防止损失进一步扩大,否则责任自负。如主体封顶时停工,便于操作和控制,如地基完工施工主体前停工或主体封顶时停工,便于操作和控制,因为停工是手段,不是目的;但也不绝对,如高层建筑在十层以上时,拖欠款比较严重,并不一味要追求封顶。

(2)停工手续的证据化。停工应当是具备充足的理由及其相应的证据。包括拖欠工程款,则应有付款不足的证据,一般进度款相差1-2个月则不宜停工,一般应考虑在3个月以上,当然法律没有明确的数额规定,施工单位应视具体施工情况而定,停工前应书面致函"发包人"即建设单位,停工应报经监理单位,并经监理单位签单确认。如监理单位或发包人不肯确认甚至不肯签收则应采用邮寄的方式再向监理或发包人邮寄一份停工报告,注意保留好邮寄凭证。

(3)停工的安全性。停工应不影响工程质量、不发生安全事故。因停工期间发生的安全、质量事故均应由施工企业承担。

(4)停工过程中应连续致函“发包人”,引起其重视。建议承包人应在合理的时间间隔内(一般为28天),定期向发包方通报一次停工期间人工、机械的停置情况及补偿报告,并要求发包方签收、答复。

(5)停工之后,发包方不能就停工的时间长短作出明确判断,承包方不能自行撤离施工现场的,如经双方协议,承包方退场则应先办好工程交接手续。首先,应对己完工程量及质量与发包人进行确认工程项目窝工补偿说明 ;其次,应签订工程移交单,将移交项目列明。

(6)停工期间,承、发双方都应实事求是地做好停工期间的有关数据的记录,最好能收录有关的图文资料,有必要的还可进行公证,以利于日后的停工补偿计算工作。

(7)停工后也可分散或小规模施工。分包可以施工,也可作一些复工前准备工作。

(8)停工应与索赔相呼应。施工单位有权停工,但要有足够理由及证据,要符合法律规定,在此之下建设单位就应当给予赔偿。施工单位应对施工现场人员、设备等进行统计并由监理确认工程项目窝工补偿说明 ;编制停工索赔书报监理公司确认,并送至建设单位。不要在最后造价结算时再提停工索赔或再编资料,以免产生确认上的困难和结算上的纷争。

参考资料

百度百科-停窝工损失费

请问:建筑工程人员窝工费赔偿怎么计算?有没有具体计算标准或者规范文件?与工时工资应该有区别吧,很纠

需要签证工程项目窝工补偿说明 的工程项目窝工补偿说明 ,根据工程项目窝工补偿说明 你方和甲方到底由谁工程项目窝工补偿说明 的责任照成的计算窝工时间,有建筑法规规定,计算是要参照定额的,或者你们的协议,与工资当然有区别

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。
十级伤残判决赔偿54万多元,伤者对元甲律所的专业能力非常的认可!!

北京交通事故律师-许瑞林

04-12 12:26

物业车位补偿情况说明

如果物业公司说明停车费用的收取,最后会用于路面的专项维修资金,这说的过去,因为小区的路面的全体业主的,如果不收取你的,对其物业车位补偿情况说明他没有车的业主就不公平,某某小区物业管理办公室 2014年 ...
235热度
【交通事故纠纷判如所请,获得当事人良好口碑】2022年7月,河北石家庄交通事故,伤者无责,法院判如所请,护理费、误工费等高标准赔偿,获得11.4万元赔偿款!依法维权、扶危济困,您的安心生活,我们来守护!

北京交通事故律师-许瑞林

04-08 10:01

补偿停车费的情况说明

居住区停车场收费与非居住区停车场收费有差别补偿停车费的情况说明,不同的车辆类型停车收费标准也有差别,广州停车费收费标准日前补偿停车费的情况说明,广州市物价局召开新闻发布会,宣布《广州市优化调整停车场差别化收费方案》将从8月1日起实施, ...
632热度
在年前全力争取帮伤者拿到赔偿款,让伤者一家人安心过年!交通事故理赔纠纷不一定非要打官司,元甲18年理赔经验,与保险公司达成和解,拿到赔偿款26.6万元。

北京交通事故律师-许瑞林

12-25 14:19

辞退员工补偿标准举例说明

第四十六条有下列情形之一的,用人单位应当向劳动者支付经济补偿:(一)劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的,第四十二条劳动者有下列情形之一的,用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同:(一)从事接触职业病危害 ...
875热度
张女士,全身多处骨折,目前只能卧床,十分痛苦,责任认定却为主责,临近年关委托元甲帮忙争责,年后第二个工作日就改责成功,这就是元甲速度💪👍

北京交通事故律师-许瑞林

02-12 16:55

无涉企补偿案例情况说明

经过入户调查、房屋作价,及双方协商,甲因家庭经济条件和其他情况限制,不能购买就地 安置房 屋也无法选择异地安置房屋,故向乙拆迁公司申请要求货币补偿,向乙拆迁公司出具了申请书一份,并与乙拆迁公司签订《a地改造货币补偿协议》一份,约定乙 ...
35热度
案件走到法院,并不意味着一定要判决,以诉促调也能做到一别两宽,各生欢喜。

北京交通事故律师-许瑞林

09-19 18:46

无补偿写情况说明

无补偿写情况说明我们来先看一下这个事情,一开始两户人家是使用的同一个电表,之后随着生活的水平不断提高,主人家也开始买了另一个电表,这样两家的电表计费更加方便准确,但是由于安全问题考虑,电力局的工作人员并没有把户主家的电表安装到户主 ...
273热度
谈判和解是解决交通赔偿纠纷的快速解决方案,专业的谈判调解能力是和解成功的关键!北京海淀交通事故,伤者无责,元甲律所和解团队帮助当事人获得赔偿款27万元!得到客户的认可与口碑!

北京交通事故律师-许瑞林

03-26 11:55

停工窝工补偿法律依据

【法律依据】《民法典》第八百零四条,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用,发包人未按照约定的时间和要求提供原 ...
241热度
感谢当事人赞誉满满的锦旗!交通事故案件成功和解,经过一次又一次谈判,金额上的一次又一次据理力争,最终促成了圆满的结果,帮助伤者拿到了20万元的满意赔偿款!

北京交通事故律师-许瑞林

12-23 17:47

伤情不构成伤残,快速和解,不仅获得保险公司8万余元赔偿款,还向司机争取到一部分自愿赔偿,专业是维护您最大权益的保障!

北京交通事故律师-许瑞林

12-27 15:18

第377期《和解大讲堂讲座》圆满结束,不仅让很多伤者学习到与保险公司、司机谈和解的技巧,还有法医评估伤残,赔偿问题也都有了解决方案!解决理赔纠纷不一定非要打官司,和解有规律,和解有方法。你想不想早日和解、早日拿到赔偿款?

北京交通事故律师-许瑞林

12-23 09:53

关于窝工补偿相关规定

三、建设工程窝工法律事实的确认承包商(包括合法分包商)在基于合同或者施工指令进入施工现场后,由于建设工程在国家产业政策、环保要求、设计、地质、自然条件、安全、材料供应、工作面交叉干扰等诸多方面和环节存在人力所不能完全掌控的情况或故 ...
507热度
一份胜诉判决,一份口碑认可!在北京延庆地区,当事人被公交车撞伤,评上十级伤残,经过法院判决获得39万元赔偿款,每一项都是按照最高标准进行赔偿的,专业果然非凡!

北京交通事故律师-许瑞林

01-20 11:52

北京延庆交通事故,伤者评上十级伤残,庭审中元甲律师据理力争,在伤者承担同等责任的情况下,法院判决保险公司以及司机赔偿近24万元,赔偿金额大大超出伤者的心理预期!

北京交通事故律师-赵金保

10-08 14:20

工程项目窝工补偿说明

《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》江苏省人工窝工费的补偿标准根据相关资料查询显示工程项目窝工补偿说明:20元一工日到30元一工日,内容包括工程项目窝工补偿说明:现场施工机械在停窝工期间的停滞费和现场工人在停 ...
745热度
有30多位交通事故伤者和家人来参加元甲律所第378期《和解大讲堂》讲座,和解有规律,和解有方法,许律师深入浅出的讲解和案例分享,不仅让很多伤者学习到与保险公司、司机谈和解的技巧,同时法医助力评估伤残,赔偿问题也都有了解决方案!解决理赔 ...

北京交通事故律师-赵金保

02-24 09:54

甲方原因造成窝工补偿报告

.2、发包人未能按合同约定履行自己的的各项义务以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔:(1)索赔事件发生后28天内,向工程师发出 ...
213热度
当事人是一名维修人员,不幸发生工伤,伤残鉴定八级,社保局说钱已经下来了,但单位一直没给赔偿款,经过一审二审拿到胜诉判决,元甲律师帮助伤者获得赔偿款26万余元。

北京交通事故律师-赵金保

02-10 14:30

北京门头沟交通事故,伤者伤势较轻,元甲律师全程专业指导、耐心细心帮助,后促成双方达成和解,签署和解协议,帮助伤者拿到了满意的赔偿款!

北京交通事故律师-赵金保

11-18 16:43

窝工工资补偿标准

《劳动保障监察条例》第二十六条用人单位有下列行为之一的,由劳动保障行政部门分别责令限期支付劳动者的工资报酬、劳动者工资低于当地最低工资标准的差额或者解除劳动合同的经济补偿,请点击输入图片描述(最多18字)拖欠工资补偿最新标准是什么标 ...
342热度
真金不怕火炼,服务不怕你来体验,十八年的交通事故经验,四千多面锦旗的口碑,三百多期的公益讲座,只为受害者代言,你的每一份信任在元甲都能得到最好的回报。

北京交通事故律师-赵金保

09-19 19:50