深圳市窝工费用怎么算

在线问法 时间: 2023.12.01
854
非施工单位造成的窝工费和机械闲置费如何计算?

1、窝工人工单价确定要求深圳市窝工费用怎么算 :窝工人工费不得以用工人工费计算深圳市窝工费用怎么算 ,可以按合同约定的窝工人工费计取或按用工人工费单价的比例计取。

2、机械闲置费单价确定要求深圳市窝工费用怎么算 :若机械为施工单位自有机械深圳市窝工费用怎么算 ,则机械闲置费单价按机械的折旧费/天计算,若机械为租赁机械,则机械闲置费单价按机械的租赁/天计算。

3、窝工费和机械闲置费计算时取费问题深圳市窝工费用怎么算 :窝工费和机械闲置费计算时取费只计算规费及税金,不计算利润和管理费。

4、计算方法:(窝工费单价+机械闲置费单价)*窝工天数*(1+规费费率)*(1+综合税率)

索赔中人工窝工费如何计算?

由于非承包商原因深圳市窝工费用怎么算 ,造成连续停电9小时,乙方向甲方提出停电损失深圳市窝工费用怎么算 的索赔,其中人工窝工费应该计算在内。

因为停窝工损失费,是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。内容主要包括深圳市窝工费用怎么算 :在停窝工期间的现场施工机械停滞费、现场工人的工资及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械停窝工损失费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。其中工人停窝工损失费:停窝工总工日数乘以每工日单价,再以停窝工工资总额的30%作为管理费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节、假日。周转性材料的停窝工损失费可按实结算。按上述规定计算的停窝工损失费总和后,只计取税金

扩展资料

停工应注意的问题

(1)停工的经济性,是否在施工阶段点上。应注意停工对质量或安全不能造成影响,并应采取措施防止损失进一步扩大,否则责任自负。如主体封顶时停工,便于操作和控制,如地基完工施工主体前停工或主体封顶时停工,便于操作和控制,因为停工是手段,不是目的;但也不绝对,如高层建筑在十层以上时,拖欠款比较严重,并不一味要追求封顶。

(2)停工手续的证据化。停工应当是具备充足的理由及其相应的证据。包括拖欠工程款,则应有付款不足的证据,一般进度款相差1-2个月则不宜停工,一般应考虑在3个月以上,当然法律没有明确的数额规定,施工单位应视具体施工情况而定,停工前应书面致函"发包人"即建设单位,停工应报经监理单位,并经监理单位签单确认。如监理单位或发包人不肯确认甚至不肯签收则应采用邮寄的方式再向监理或发包人邮寄一份停工报告,注意保留好邮寄凭证。

(3)停工的安全性。停工应不影响工程质量、不发生安全事故。因停工期间发生的安全、质量事故均应由施工企业承担。

(4)停工过程中应连续致函“发包人”,引起其重视。建议承包人应在合理的时间间隔内(一般为28天),定期向发包方通报一次停工期间人工、机械的停置情况及补偿报告,并要求发包方签收、答复。

(5)停工之后,发包方不能就停工的时间长短作出明确判断,承包方不能自行撤离施工现场的,如经双方协议,承包方退场则应先办好工程交接手续。首先,应对己完工程量及质量与发包人进行确认;其次,应签订工程移交单,将移交项目列明。

(6)停工期间,承、发双方都应实事求是地做好停工期间的有关数据的记录,最好能收录有关的图文资料,有必要的还可进行公证,以利于日后的停工补偿计算工作。

(7)停工后也可分散或小规模施工。分包可以施工,也可作一些复工前准备工作。

(8)停工应与索赔相呼应。施工单位有权停工,但要有足够理由及证据,要符合法律规定,在此之下建设单位就应当给予赔偿。施工单位应对施工现场人员、设备等进行统计并由监理确认;编制停工索赔书报监理公司确认,并送至建设单位。不要在最后造价结算时再提停工索赔或再编资料,以免产生确认上的困难和结算上的纷争。

参考资料

百度百科-停窝工损失费

窝工怎么计费

3.1 窝工人员人工费

总包商(包括分包商)在窝工情况下必然全部或者部分丧失劳动力的使用功效深圳市窝工费用怎么算 ,而劳动力使用者的总包商(包括分包商)又必须对所使用的人工支付薪酬深圳市窝工费用怎么算 ,因此深圳市窝工费用怎么算 ,必然产生人员窝工赔偿或补偿的法律事实。目前国内没有统一的建设工程项目人员窝工赔偿或者补偿标准,也未区分主体工程和零星工程人员窝工,同时也未区分诸如水利水电、道路桥梁、房屋建筑等不同建筑类型的人员窝工。在现有状态下通常的人员窝工索赔和计算是,只要在确认窝工人员和窝工工时的情况下,可以结合合同有关人工费用单价或者中标文件中有关人工费用单价进行进行计算和索赔深圳市窝工费用怎么算 ;在诸如总包合同或者分包合同没有约定人工费用单价的情况下,可以适用实际用工地人工工时工资标准对窝工人员窝工工时费用作出准确计算,对此全国各省市建设行政主管部门和各地定额站一般都已制定和发布了当地人工费用(即各类人工工资)指导标准。

3.2 机械设备窝工费

总包商(包括分包商)在窝工情况下其投入施工现场的机械设备必然全部或者部分闲置,其机械设备使用功效丧失,在机械设备失去效益功能的情况下,还不可避免地产生设备养护、折旧费用,因此,必然产生机械设备窝工赔偿或者补偿的法律事实。众所周知,建设工程项目机械设备使用费用通常是按照台班定额标准计算台班[台班”是指一台机械设备连续工作一个工作时段(通常为8小时)]费用的,但对于窝工机械设备的窝工定额台班计价和数量计算却比较混乱,没有形成可供遵照执行的具有法规性的全国统一标准,许多省市也没有制定统一的地方标准,只有极少省市就建筑领域的某个特定领域制定有地方标准,因此,在司法实践中,在窝工事实明确的情况下,如何计算窝工机械设备的窝工费用会面临尴尬局面,困难重重,例如,一台轮胎式叁立方米2型装载机在某水电站进场公路项目窝工24小时,是计算一个台班,还是计算1.5个台班?还是计算0.5个台班?没有具体的窝工计算标准。在设备窝工闲置不产生功效的情况下,设备正常消耗除养护、折旧外基本停止,可否按正常台班计价计算窝工损失?如何计算窝工损失?也没有全国统一的具有法规性效力的标准。

3.3 窝工所造成的其它实际损失

窝工除上述的人员窝工人工费用损失、机械设备窝工台班损失外,还有诸如合理利润、资金占用收益、设备租赁费用逆差等损失,这些损失除在正常施工状态下有个指导性的利润率外,在窝工状态下如何计算损失和追索赔偿,没有形成统一的计算标准和规范,除在合同或者中标文件中形成有效约定外,在合同或者中标文件没有约定而又实际产生窝工事实时,无论在非诉讼调处、还是仲裁和诉讼过程中,处理起来是非常困难的。

工地停工工人误工费怎么算

(一)停工、窝工费用深圳市窝工费用怎么算 :1、停工、窝工的工日单价按普通工日单价的70%计算综合价格日数按施工现场直接生产工人(包括机械操作人员深圳市窝工费用怎么算 ,不包括管理人员)人数计算。2、停工、窝工的工日一般按不多于3个月的实际停工天数计算,停工超过3个月时,超过部分由承发包双方另行协商。

(二)机械停置费:1、机械停置台班单价按当地规定的相应机械的台班折旧费的70%计算综合价格;机械停置台班数量按以下公式计算:机械停置台班定年工作台班*机械停置期(天)/365。2、长期停工的工程,固定机械的机械停置期一般按不多于3个月的实际停置天数计算,停工超过3个月时,超过部分由承发包双方另行协商他机械的机械停置期一般按不多于20天的实际停置天数计算,停工超过20天时,超过部分由承发包双方另行协商。3、停工、窝工的工日费用、机械停置费均列入“其他项目清单计价表”中的“零星工作项目费”计价。

人工窝工的人工费用索赔怎么算

问深圳市窝工费用怎么算 :

人工窝工深圳市窝工费用怎么算 的人工费用索赔怎么算

答:

人工窝工的人工费用索赔这样算:

人工误工数量(工日数)按有效签证统计。

人工误工单价(日工资)按定额标准及相应文件调整。

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。
9年前因交通事故导致截肢,当时法院判定的截肢费用时间为“首次安装假肢后八年” 八年过后因没有资金再次安装假肢,律师团队出具的方案是以《配置假肢建议》的形式提起二次诉讼,法院最终判定20年的假肢费用90余万元,帮助伤者解决了很大的难题👏👏 ...

北京交通事故律师-许瑞林

10-17 11:16

法律不只是条文,更是守护公平正义的有力武器!北京海淀区,停车“开门杀”导致当事人受伤严重,评上九级伤残,元甲律师指导收集证据资料,通过专业庭审,帮助伤者获得赔偿款50万余元。

北京交通事故律师-许瑞林

11-19 11:43

工地赔偿费用怎么计算

工伤认定后还需要在出院后去劳动能力鉴定委员会申请做伤残鉴定,看能评上伤残几级,然后根据级别找到《工伤保险条例》中规定的对应级别待遇计算各项赔偿,如果单位有缴纳社保,除停工留薪期工资由单位承担外,其它基本都由工伤保险基金承担工地赔偿 ...
145热度
发生交通事故受伤,如何能快速拿到赔偿款?伤者经鉴定评上2个十级伤残,通过多次谈判,与保险公司达成和解,在伤者承担主责的情况下,获得27万赔偿款。

北京交通事故律师-许瑞林

09-28 13:50

交通事故出院后期费用怎么算

《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条侵害交通事故出院后期费用怎么算他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入,车祸出院后续康复费用怎么算1、一次 ...
554热度
交通事故成功和解,快速拿到23万赔偿款!元甲律所专业调解谈判,在伤者承担次要责任情况下,争取到了最高赔偿款!感谢当事人认可,让我们的工作充满意义和价值!

北京交通事故律师-许瑞林

04-12 12:32

上班期间突发疾病住院费用怎么出

《工伤保险条例》 第十四条 职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:(一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的,法律依据:《工伤保险条例》 第十四条 职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:(一)在工作时间和工作场所内,因工作原 ...
23热度
在年前全力争取帮伤者拿到赔偿款,让伤者一家人安心过年!交通事故理赔纠纷不一定非要打官司,元甲18年理赔经验,与保险公司达成和解,拿到赔偿款26.6万元。

北京交通事故律师-许瑞林

12-25 14:19

交通事故伤者承担同等责任,快速与保险公司达成和解,不仅拿到现阶段的满意赔偿,还争取到二次手术费,一次性解决理赔纠纷,无后顾之忧!

北京交通事故律师-许瑞林

01-17 17:52

打伤人住院期间费用怎么办

法律依据打伤人住院期间费用怎么办:《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条受害人遭受人身损害,因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入,包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、 ...
591热度
这不仅是一面感谢锦旗,更是饱含了当事人对我们专业的认可!北京延庆交通事故,伤者面对理赔纠纷迷茫无助,元甲律师在庭审中全力争取每一项赔偿款,帮助当事人拿到22万余元!

北京交通事故律师-许瑞林

11-08 14:33

自如公寓提前退租怎么算费用

自如租房提前退租会交违约金吗1、一般情况下自如公寓提前退租怎么算费用,提前退房属于违约,承租人需要支付一定金额自如公寓提前退租怎么算费用的违约金,7、假如租房人在租期内退租的话,都是需要交违约金的,租房人具体应该交的金额是根据租房人 ...
970热度
伤情不构成伤残,快速和解,不仅获得保险公司8万余元赔偿款,还向司机争取到一部分自愿赔偿,专业是维护您最大权益的保障!

北京交通事故律师-许瑞林

12-27 15:18

交通事故同等责任费用怎么算

(二)机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故,非机动车驾驶人、行人没有过错的,由机动车一方承担赔偿责任,不足的部分,按照下列规定承担赔偿责任: (一)机动车之间发生交通事故的,由有过错的一方承担赔偿责任,交通事故的损失是由非机 ...
209热度
回望大律云的2024:是探索,是奋进,是热爱,也是一部大律人承梦展翼的拼搏史。在法律科技创新的道路上又创立了新的里程碑,智慧法律系统升级迭代,助力法律行业提升效率。2025我们将不断创新,奔赴下一个高峰!

北京交通事故律师-许瑞林

12-31 19:17

收房时所有手续都在别人手上怎么办

律师回复中...
2025-03-02 22:20

同等责任费用怎么划分

一、一般情况下按照保险责任进行划分根据国家相关法律的规定发生了交通事故之后,其实赔偿也是有一定顺序的,机动车发生了交通事故导致的人身伤亡,或者是导致当事人双方财产受到损失的,由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额的范围之内进 ...
551热度
要做就做最好的 所有的事交给我们 你只需要签字拿钱即可

北京交通事故律师-许瑞林

09-28 18:54

同等责任怎么算费用

法律依据:《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条 机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的,由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿同等责任怎么算费用,机动车同等责任的费用到底怎么划分法律分析:第一种:机动车 ...
464热度
谈判和解的结果往往要比法院判决的结果更有利!当事人在北京昌平发生交通事故承担次责,评上十级伤残,元甲和解团队促成双方成功和解,快速拿到满意赔偿款!

北京交通事故律师-赵金保

04-11 16:52

每天的快乐与幸福就是获得当事人的认可与口碑!北京朝阳区交通事故,当事人承担同等责任,通过诉讼获得赔偿款合计22万元。赔偿金额超出当事人的心理预期,对元甲团队的专业服务非常满意,特意来所送来2面锦旗!

北京交通事故律师-赵金保

09-28 12:49

出交强险修车费用怎么出

因为交强险的财产损失限额为2000,而且你还有三者险,所以应该由保险公司对对方全额赔偿交通法没有规定必须由肇事方垫付赔款,对方必须再修车钱由你方的理赔人员进行定损,没问题然后你再付钱,车出险了,修车钱是车主先垫给汽修厂还是,保险公司直 ...
520热度
真金不怕火炼,服务不怕你来体验,十八年的交通事故经验,四千多面锦旗的口碑,三百多期的公益讲座,只为受害者代言,你的每一份信任在元甲都能得到最好的回报。

北京交通事故律师-赵金保

09-19 19:50

北京朝阳区,两车相撞乘客受伤,经鉴定构成一处九级伤残,多处十级伤残(建议赔偿指数30%),通过元甲律师在开庭中全力争取,法院判决保险公司及司机赔偿伤者合计141万元赔偿款!

北京交通事故律师-赵金保

11-19 11:35

赔偿问题不一定要诉讼,快速和解。避免繁琐诉讼。

北京交通事故律师-赵金保

11-29 10:49