窝工损失执行施工所在地

停窝工损失费指施工单位按合同规定或双方协定的条款进入现场后窝工损失执行施工所在地 ，如因设计或建设单位责任造成停窝工损失的费用，由建设单位负责。内容包括窝工损失执行施工所在地 ：现场施工机械在停窝工期间的停滞费和现场工人在停窝工期间的工资以及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械的停窝工损失费窝工损失执行施工所在地 ：定额中机械台班的停滞费*停滞台班量；

工人停窝工损失费窝工损失执行施工所在地 ：每工单价（25元）*停窝工总工日数，再以停窝工工资总额的30%作为管理费；

周转性材料的停窝工损失费可按实结算。

按上述规定计算的停窝工损失费总和，只计取税金，其中，机械停滞台班量和工人停窝工总工日数，均应扣除法定节假日。

下图右上角为工地上现场窝工照片

拓展资料：

《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第27条规定：“丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准，以六个月总额计算。”

3.1上述司法解释实际上只规定了一种赔偿办法，即：定额赔偿办法，实行一次性给付赔偿。

3.2一次性赔偿丧葬费，就是按照标准确定赔偿金额。按照最高法院司法解释规定的办法，就是按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准，赔偿6个月。其中，职工月平均工资应当按照政府统计部门公布的各省、自治区、直辖市以及经济特区和计划单列市上一年度职工月平均工资的统计数据确定。

参考资料：《二级建造师管理与实务》中国建筑工业出版社；《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》

在当下社会窝工损失执行施工所在地 ，越来越多地方需要用到协议窝工损失执行施工所在地 ，签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。想写协议却不知道该请教谁？下面是我为大家整理的土方运输协议书，希望能够帮助到大家。

土方运输协议书1

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

一、项目工程名称：易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点

二、项目工程地点：易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点

三、运输要求、方式：

(1)要求运输车辆根据挖机情况定，

(2)所有车辆由金沙县石场乡余银组织。

(3)以车箱容积为标准，平车方量为18方。

四、工期：

本项目工程期限拟自____ 年____月____日起至____年____月____日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、任何第三方干涉或其窝工损失执行施工所在地 他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。

开工时间为____年一月一日，总工期为____日历天，以甲方正式 开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。

五、单价、结算

(1)以车厢容积为标准算方(加高部分不另行计算立方)，运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m ，超出1.1-2.0公里内加1元/m ，超出2.1-3.0公里内加1元/m ，3.1-4.0公里内加1元/m ，甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。

(2)甲方按每月结算一次给乙方车辆，每月支付方式按甲方主合同方式执行。

六、双方的权利义务

(一)甲方的权利义务

1、在乙方施工过程中，加遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。

2、如遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。

4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

(二)乙方的权利义务

1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。

5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。

6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

七、违约责任

1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。

2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。

八、争议解决办法

本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。

2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

土方运输协议书2

甲方：以下简称甲方乙方：驾驶员以下简称乙方

为了确保土方运输安全，增强驾驶员安全意识，甲方特与乙方(驾驶员)签订本安全协议书：

一、驾驶员按时进入运输现场，服从甲方统一调度。

二、驾驶员必须具备准驾车型的资质;

三、驾驶员不开快车、报废车，不疲劳、酒后驾车;

四、驾驶员负责土方运输期间的安全;

五、驾驶员必须定期不定期的对车辆进行维修和保养，始终保持车况良好;

六、如在运输和卸土过程中出现一切事故与甲方无关，一切由乙方负责;

本协议从签订之日起执行，至整个土方工程运输结束失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

20xx年12月xx日20xx年12月xx日

土方运输协议书3

甲方：以下简称甲方

乙方：驾驶员以下简称乙方

为了确保土方运输安全，增强驾驶员安全意识，甲方特与乙方(驾驶员)签订本安全协议书：

一、驾驶员按时进入运输现场，服从甲方统一调度。

二、驾驶员必须具备准驾车型的资质;

三、驾驶员不开快车、报废车，不疲劳、酒后驾车;

四、驾驶员负责土方运输期间的安全;

五、驾驶员必须定期不定期的对车辆进行维修和保养，始终保持车况良好;

六、如在运输和卸土过程中出现一切事故与甲方无关，一切由乙方负责;

本协议从签订之日起执行，至整个土方工程运输结束失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

土方运输协议书4

甲方： 以下简称甲方

乙方：驾驶员 以下简称乙方

为了确保土方运输安全，增强驾驶员安全意识，甲方特与乙方(驾驶员)签订本安全协议书：

一、驾驶员按时进入运输现场，服从甲方统一调度。

二、驾驶员必须具备准驾车型的资质;

三、驾驶员不开快车、报废车，不疲劳、酒后驾车;

四、驾驶员负责土方运输期间的安全;

五、驾驶员必须定期不定期的对车辆进行维修和保养，始终保持车况良好;

六、如在运输和卸土过程中出现一切事故与甲方无关，一切由乙方负责;

本协议从签订之日起执行，至整个土方工程运输结束失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

土方运输协议书5

甲方(土方) 身份证号码：

乙方(车队) 身份证号码：

为确保甲方承运工程路基土方运输施工任务的顺利完成，经双方协商，达成如下运土事项，并签定本协议。

一、运土价格：每一公里每车按5斗计算，价格为每斗3.5元，超出一公里的外加10元。

二、乙方车辆必须性能良好。

三、运土计量方法：乙方车辆运输次数由现场甲方人员和乙方人员共同核对，每天核对当天运土车数。

四、乙方运土人员的食宿由乙方自行负责，车辆燃油费每升7.23元结算，月底结账时在乙方运费中扣除。

五、运费结算及付款方式

甲方按乙方当月累计实际车数扣除油款后的80%付款给乙方，当年年底在春节前全部结清，工程结束后余款在壹个月内结清。

六、安全责任。乙方在施工过程中发生的安全事故由乙方自负。

七、未尽事宜双方协商解决，协议经双方签字后生效，各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

土方运输协议书6

甲方：

身份证：（以下简称甲方）

乙方：

身份证：（车队以下简称乙方）

经甲乙双方友好协商达成如下协议：

甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

乙方负责运输：运输地：

要求乙方车辆：部（解放、东风王平头、斯太尔）；车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米

运距：公里运费： 元/公里

结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）

此协议双方认同，在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现场，甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的 %

违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。

此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方：

代表人

乙方：

代表人：：

土方运输协议书7

甲方：________________________________________身份证：________________

乙方(车队以下简称乙方)_________________________身份证：________________

经甲乙双方友好协商达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：

2、施工地点：

二、施工内容：土方运输

1、施工内容：

2、工程期限：根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

3、工程运距：单程25公里

4、要求乙方车辆：10辆以上(车长8米高1.5米)的车辆;。

5、结算方式：按车次结算，每车运费按结算，12小时结算一次(以现金方式结算)。

三：双方的责任

1、甲、乙双方每天核对每车辆的运营次数，并由甲、乙双方代表认可并现场签字确认。

2、在保证工程顺利的情况下，甲方每12小时结账一次，运费每车每趟，(此价不含税费。)

3、乙方保证按甲方指定的路线运输，在乙方车辆不违规运输的情况下，如：交警、城管、路政稽查、村霸、环保一切由甲方协调解决。

4、如乙方车辆(全部或个别)因其他因素不能正常营运或者要求撤出，需经甲方同意并签字方可离开，如出现在本工程内标段跳槽至其他车队运营，甲方有权扣押乙方每辆车贰仟元至叁仟元的违约金。

5、合同签订后乙方车辆到达施工场地后，必须听从甲方统一调配和指挥，安全生产运输，准时按点运输。乙方车队如因违规操作，发生交通安全事故，或非其它甲方负责意外，一切责任由乙方承担。

6、如乙方车队在道路行驶中，所发生的交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任。

四、违约责任

1、正常运营期间，如乙方未出现失误及违反合同条例情况下，甲方不得以任何形式扣押乙方款项。

2、正常情况下，乙方不得随意停止正常运营或怠工，因乙方原因造成工程停工或拖延，乙方付全部责任，并支付甲方经济损失;如因甲方无故停工超过三天每24小时，需向乙方支付500元补助。(每天)

4、如乙方未按合同完成施工任务，按违约责任甲方有权停止合同，并要求赔偿由此给甲方造成的`一切损失。(不可抗力因素或自然因素除外)

5、如因甲、乙双方在不可协调和调节的情况下，可到劳动仲裁部门或地方法院进行调节。本协议一经签署，即日生效，双方应自觉履行合同条例及义务，不得反悔。

6、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，未尽事宜，经双方共同商议后，另起补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，工程结束后，此协议自然失效，无需告知。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

土方运输协议书8

甲方：（以下简称甲方）

乙方：(以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》有关规定本着平等互利互益基本原则，通过甲乙双方共同协商的达成如下协议：

工程基本情况

一、 工程名称_________________________。

二、 施工地点_________________________。

三、 运输距离_________________________。

四、 车辆规格_________________________。

五、 运输项目及价格

六、 结算方法

甲方义务：

一、 乙方车辆进场后，每辆车附加油款_________元。运输结账后扣回。车辆进场24小时内安排运输，24小时工作。

二、 负责运输过程中车辆超载和路保负责罚款、调解运输过程中发生的一切事项。

三、 为乙方安排住宿，乙方自己负责费用。

乙方义务：

一、 乙方接到甲方入场电话通知。24小时到现场。360型号的钩机两台，运输车辆，10轮翻斗车12台。

二、 乙方运输过程中听从甲方指挥，按甲方指定地点卸货，遵守交通规则，人为造成一切后果乙方自负。

以上条款甲乙双方共同遵守，单方不得中断此协议，此项工程完工后后合同自然解除，如发生纠纷，可到司法部门解决(未定事项另议，具有同等法律效力)。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

土方运输协议书9

托运方(甲方)：

承运方(乙方)：

合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就广东省第十四届运动会主场馆区域内甲方指定的土石方运输作业事宜，达成如下协议：

第一条运输任务

由乙方负责广东省第十四届运动会主场馆区域内甲方指定部分土石方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。

甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。

第二条合同期限

自20xx年11月1日起至20xx年4月1日止。

第三条运输车辆

乙方提供自卸式工程运输车辆：后八轮车辆，车辆关后门装载体积不小20立方米，载重量不小于30吨。车辆需视情况配备防尘、防抛洒装置。

第四条项目单价总价备注说明

1、土方单价以每车实际方量(甲乙双方共同量方)计算;

2、本单价含施工时的有关机械台班费用、外运装车等费用;

3、本单价含外运泥尾场地土源费用、清理费用;

4、本单价含一切乙方机械进退场费用;

5、本单价含一切场外道路维护、协调费用;

6、本单价含交警、运管、城管、环卫等所有费用。

第五条运费结算

1、金地石场至主场馆内运距约22公里按16元/m3。

2、尖山石场至主场馆内运距约30公里按20元/m3。

3、其它场外土方至主场馆内根据情况双方协商定价。

4、主场馆内的土方内运1km内单价为45元/车。

5、主场馆内的土方外运(含弃土场所有费用)为元/车。因本合同土方运输所产生的税、费，由乙方承担。甲方支付的运费，乙方应出具运输费发票。

按月结算。于每月五日前对上一月运费进行结算支付。根据双方签字的运输票据数量结算，如有票据遗失概不负责。

第六条运输质量和安全

乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

乙方在履行合同过程中，必须确保运输、车辆安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。

第七条燃油供应

乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担，甲方不提供任何材料。

第八条合同保证金

为保证本合同的顺利履行，甲方应扣留乙方每月结算款的10%作为保证金。合同期限届满后，上述保证金由甲方予以返还(从中应予扣留支付的违约金和其他费用除外)。

第九条运输管理

1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。

2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。

4、乙方运输的土石方在经过甲方指定人员开据运输票据后，计入乙方日常运输台账。日常运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。上述台账的运输数量记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。

5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。

第十条违约责任

1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。否则，守约方可以要求对方继续履行本合同。并且，甲方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，须返还乙方合同保证金;乙方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，已交合同保证金将不予返回。

2、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予承担的违约金。

3、甲方应按照本合同约定及时支付乙方运费。

4、乙方运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内进入施工现场，开展运输作业，不得延误。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。

5、合同期限届满后，乙方的运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内撤出施工现场，不得延误。否则，乙方所交合同保证金不得要求返还。

6、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权，车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权，并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。

7、乙方运输车辆不服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥，妨碍施工现场交通运输秩序的，按每查处一次处以违约金伍佰元人民币(￥：500元)的标准，由甲方从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

8、乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求，定点装卸，不得乱装、乱卸。否则，甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算，从乙方运输台账中剔除;如属非定点卸载的，还须由乙方负责将非定点卸载部分的土方进行清理，装运至指定地点卸载。合同履行过程中，乙方如发生三车次以上(含三车次)非定点装载违约行为的，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。乙方每发生非定点装载一次，除承担上述违约责任以外，甲方还有权按500元/车次的标准对乙方处以违约金。该违约金可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

9、乙方运输车辆非经甲方批准，擅自停止运输作业时间累计达48个小时以上(含48小时)的，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，未结算部分运费将不再结算支付，乙方所交合同保证金不得要求返还。

10、乙方如不能满足合同规定的工期要求或甲方节点工期要求，乙方须采取有效措施如增加机械车辆、安排24小时工作等，否则甲方有权终止合同，造成的后果由乙方负责;

11、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准如果中途乙方自行退场，则甲方只结算乙方所完成总工程量的85%;

12、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染，被有关部门处以行政罚款的，由乙方承担。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿，追偿时可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

第十一条争议的解决

本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

第十二条其他约定

1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

托运方(签字)：承运方(签字)：

签约代表：签约代表：

住所：住所：

签约日期：年月日 签约日期：年月日

土方运输协议书10

甲方(委托方)：

乙方(承运方)：

为确保吴家山铁矿矿石正常运输，防止意外事故的发生，经双方商议，就矿石运输问题达成如下协议：

一、甲方吴家山矿山所产矿石，由乙方负责拉运，拉运起止地点为吴家山货场至甲方指定货场。

二、货物运输价格统一为15元/吨(含税)，若市场柴油价格波动，可适当调整。此运输价格包含乙方的安全风险。

三、双方的责任及义务：甲方负责运输道路的日常维护，确保运输正常，并根据吴家山货场矿石储存量，及时通知乙方拉运。乙方应确保运输车辆的使用正常，根据甲方通知随时拉运货物，

四、安全责任：因矿山道路陡峭狭窄，为保证乙方人身、道路及车辆运输安全，在拉运矿石过程中，乙方应控制每车拉运矿石数量在国家限载范围之内，不得超载拉运。乙方要保证运输车辆的使用安全，并委托有驾驶资质的人员驾驶汽车。配备必要的安全设施。安全自保、责任自负。若出现安全意外，甲方不承担一切责任;

五、保证条款：甲方保证每月10日左右对乙方上月吴家山运输费进行结算。乙方必需保证甲方的货物及时运输，若出现因乙方运输不力，造成甲方吴家山货场货物积压，视为违约(天气、自然灾害等人力不可抗拒的因素除外)。

六、违约责任：若有一方违反保证条款内容，视为违约。若甲方违约，未及时结算运费，应赔偿乙方当月运输费总金额10%的违约金;若乙方违约，造成甲方工程队无法正常生产，导致吴家山货场矿石积压，乙方应赔偿甲方的实际损失、或者根据货场矿石积压量在乙方下次运输时按10元/吨的标准支付该批积压货物的运输费。

七、此安全运输协议书自20xx年1月1日起开始执行。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

不可抗力事件窝工损失执行施工所在地 ：

1、 工程本身的损害窝工损失执行施工所在地 ，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害窝工损失执行施工所在地 ，由发包人承担。

2、 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。

3、 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。

4、 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。

5、 工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

6、 延误的工期相应顺延。

可以索赔的有窝工损失执行施工所在地 ：清理费用10万，工程延期10天

人员机械的窝工都属于承包人停工损失

可参考14版教材 建设工程经济P259页案例，对不可抗力事情有详细的分析

扩展资料：

索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成类似，一般包括以下几个方面：

（一）人工费

指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。

在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算。

而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。

（二）设备费

可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。

因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用；当施工机械是企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。

（三）材料费

材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。

材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。

如果由于承包人管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。

承包人应该建立健全物资管理制度，记录建筑材料的进货日期和价格，以便索赔时能准确地分离出索赔事项所引起的材料额外耗用量。

威力证明材料单价的上涨，承包人应提供可靠的订货单、采购单，或官方公布的材料价格调整指数。

（四）管理费

此项可分为现场管理费和企业管理费两部分。

索赔款项中的现场管理费是指承包人完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费，包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。索赔款中的企业管理费主要指的是工程延期间所增加的管理费。

包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及企业领导人员赴工地检查指导工作等开支。

（五）利润

一般来说，由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔，承包商可列入利润。

但对于工程暂停的索赔，由于利润通常是包括在每项实事工程内容的价格之内，而延长工期并未影响削减某些项目的实施，也未导致利润减少。

所以，一般监理工工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。

参考资料来源：百度百科-窝工费

建设工程合同纠纷中的停工窝工损失是非常常见的。首先要查明是否存在停工、窝工的事实窝工损失执行施工所在地 ，但是不能认为光有停工、窝工就简单地认为发包人就应该进行赔偿，如果盲目认为存在停工窝工就要赔偿是过于简单的思维方式，还要进一步研究停工、窝工的原因，是发包人的原因、还是承包人自己的原因，还是因为政府政策变化的原因，或者是不可抗力

，原因不同结果往往大不相同！！只有在发包人，即甲方的原因造成的停工、窝工损失才能索赔。

发包人的原因往往有一下一些：发包人变更工程量窝工损失执行施工所在地 ；发包人提供的设计文件有错误或者发包人变更设计文件窝工损失执行施工所在地 ；发包人未按照约定时间支付工程款窝工损失执行施工所在地 ；在包工不包料的情况下，发包人未能按照约定时间提供建设材料、设备；发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程的验收并办理有关交工手续；发包人不能按照合同的约定提供工程所需的工作条件致使工作无法正常进行，比如供水供电、提供场地等。这些原因必须在工程处理过程中保存证据

，比如应该有书面报告、或者监理意见等，以分清责任

。另外注意一下，停工原因如果是由另外一指定分包人的原因造成的，则该停工窝工的损失应由发包人来承担。在诉讼中，如果来证明谁的责任造成停工、窝工，对此发生停工窝工事由的时候承包人不能擅自停工，应该催告承包人及时消除障碍，如果不能及时消除的，则停工并发给发包人停工通知书。

停工如果是因为政府机关的指令等要求暂时停工的，比如因噪声等原因，则相应损失则无法向发包方索赔，也不能向政府索赔，应自担。

停工窝工如果是由发包人原因引起的，则承保人有两个权利：1、顺延工期、2、向发包人主张停工窝工损失。

停工窝工如果是由承包人自身原因引起的，则可能会承担如下后果。1、如果造成工期延误，则可能会被追究违约责任或者要求赔偿损失。

停工、窝工损失在司法实践中是通过评估机关的审价来得出的。

在我们平凡的日常里窝工损失执行施工所在地 ，很多情况下我们需要用到协议窝工损失执行施工所在地 ，签订协议可以保障自身的权益不被侵害。协议的注意事项有许多窝工损失执行施工所在地 ，你确定会写吗窝工损失执行施工所在地 ？以下是我整理的工地协议书3篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

工地协议书 篇1

发包方： 承包方：

(甲方) (乙方)

为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其窝工损失执行施工所在地 他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工工事项协调一致，订立本合同，建筑工地木工承包合同。

一、施工内容： 1.工程名称：

2.工程内容：模板人工费工程 二、承包方式：

1.承包包工按平米包干，每平方米建筑面积元。以开发

商面积为准。(不含模板方料、支撑，其它材料全部由乙方承担)

2.乙方自备工具、材料(电锯、电刨子、小电箱、白线、墨汁、水平尺、安全帽、雨衣，机械维修费用自理)。

3.承包内容:

乙方所承担承包工程内的所有木工包工(木制作安装及水暖洞口吊模)和宿舍搭建的木工活，室外附属工程，待工程完成时，负责把钉子起完，木材放整齐。自焊楔余子，负责装卸模板、方料返库。

4.管理内容：

①遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。

②无论任何班组如有工人偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人承担，每次罚款贰仟元且移送公安机关处理。

③承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。

三、合同工期：

四、质量标准：合格且符合甲方验收才能进行下步施工，平时工程完工后，模板、方料堆放好，且钉子起掉，不能防碍车子进出和施工程序，否则扣除乙方工程款，合同范本《建筑工地木工承包合同》。现浇砼时，由于制模、涨模的问题出现漏掉混泥土 ，由乙方立即组织清理并加以利用，否则甲方请人处理，乙方出费用。

1.严格按设计要求施工，必须满足规范规定。 2.对工程质量超出允许偏差，甲方对乙方严格处罚。 3.造成严重后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。 4.发现跑模、胀模、爆模要凿混泥土由乙方负责处理，否则甲方派人乙方出费用。

五、安全标准：安全无事故施工

1.严格执行安全操作规程，不违章作业。班长做好班前安全交底，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。乙方在工程上发生一切安全质量事故，所发生事故费用全部乙方承担。

2.严格执行公司安全生产有关各项条例。

六、材料管理：

1.执行材料消耗定额。

2.限额领料，乙方必须指派专人领料，不得随意锯方料，模板，否则照伍倍材料价格赔偿。

3.超出限额消耗材料，用料不合理，材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价伍倍从乙方承包费中扣龋

4.模板全部新材料进常

七、现场管理：

1.施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行安排所发生的费用，加倍从乙方承包费中扣取，乙方人员上班必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。

2.甲方负责乙方所有的材料运到现场，乙方负责卸车并入库，堆放整齐，文明施工。

3.工程进度需要加班，无条件加班，加班费用由乙方负责。押金RMB5000.00元，按收据为准，基础完工返回乙方。

八、付款方式：

九、违约责任：

1.对中途不干造成的一切损失由乙方承担。已发生的人工费甲方概不负责。

2.竣工验收后，如乙方达不到验收标准，扣罚承包费用的20%。 3.对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者(乙方)负责。乙方擅自停工，造成间接损失均按实际计算费用，全部由乙方负责。

4.乙方未按合同工期完工者，每延误一天扣罚承包费2%。 5.若由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工，工期相应顺延。

6.必须不必影响其他工种施工时间和总工程进度，否则乙方出其他工种误工费用，在乙方人工费中扣除。

十、乙方在工程施工中，严禁方料模板等建筑材料随意乱抛，乱扔，必须通过升降机上下运输，保工地上整洁，否则发生安全事故和费用，费用全部由乙方承担。

十一、本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。

十二、本合同一式五份，甲方四份，乙方壹份，自双方签字盖章后生效。

合同终止条件：

1.乙方按甲方要求完成各项指标，甲方付清承包费用后合同自然终止。

2.甲方中途辞退乙方或乙方中途不干，本合同随之终止。

甲方签字：

乙方签字：

工地协议书 篇2

甲方：

乙方：

工程名称：

工程地址：

为了使工地生活区管理正规化、标准化，保证现场施工人员的人身健康，保证生活区不发生打架群殴事件，食堂不发生食物中毒事件，明确责任，使在建工程顺利进行施工。认真贯彻执行京建施[20xx]382号《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》《中华人民共和国食品卫生法》的要求及有关法规、标准、规定，杜绝食物中毒、食源性疾患及食品污染事故的发生，不造成传染病的多发、爆发，故制定本协议书。

一 、甲方责任：

（1）、甲方向乙方提供符合卫生标准的场地，及城乡生活饮用水，食堂生活用电，符合消防要求的职工住房。

（2）、甲方设领导一名，主管现场生活区治安、消防、宿舍卫生及食堂安全卫生临时用电等管理工作。

（3）、甲方领导有权对乙方的生活区及食堂进行安全卫生检查，有权对乙方的生活区及食堂不安全隐患提出停工整改，有权对其进行经济处罚。

（4）、在施工期间如发生打架斗殴刑事案件及食物中毒、火灾等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员或它方人员伤亡等），甲方有协助抢救伤员的.义务，乙方负责事故上报、经济赔偿及善后处理。

二、乙方责任：

（1）、乙方现场法人委托人为第一责任人，负责本单位生活区的治安、消防、宿舍卫生及食堂卫生安全的自身管理，做好自检自查工作。乙方必须设主要领导主管生活区的治安、消防、宿舍卫生及食堂的日常管理工作，并且做好检查记录。

（2）、乙方禁止留宿非本单位施工人员，严禁留宿家属、小孩及社会闲杂人员，所有住宿人员必须登记造册上报甲方备案，所有进出人员及车辆和物品，必须办理相关手续接受门卫的检查。

（3）、乙方必须遵守《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》《中华人民共和国食品卫生法》中的规定。杜绝食物中毒、食源性疾患及食品污染事故的发生，不得造成传染病的多发、爆发。

（4）、乙方负责对生活区临建设施的保养和维修。严禁乙方私自拆改临建设施，不准私自拆改房屋布局，严禁施工人员将易燃、易爆物品存放在宿舍内,严禁在生活区聚众及传播淫秽物品。禁止一切违法行为。

（5）、食堂必须设置独立的制作间、库房和燃气罐存放间，乙方在建好食堂后，必须到卫生防疫部门办理《卫生许可证》及《炊事员健康证》，方可开火做饭。

（6）、乙方食堂不得超范围加工、销售食品，不得采购、制售《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。

（7）、食堂严禁食用食品添加剂及亚硝酸盐，严禁食用营养强化剂。不准采购、食用扁豆及发芽的土豆。严禁采购发霉、生虫、变质的食品。严禁采购死因不明的禽、蓄、兽、水产动物及制品。

（8）、食品存放必须做到分类、分架、隔墙、离地。食品用具、容器要生熟分开，炊具、餐具必须及时清洗，定期消毒。设有密闭式泔水桶。食堂必须设有隔油池，并且做到定期清掏。

（9）、食堂必须使用有合格证的液化气罐及炊具，使用蒸箱及用电设备，必须符合施工现场用电规范中的规定，严禁私接乱拉，保证安全用电。并且负责对生活区及厕所的清扫。

（10）、认真贯彻执行“谁施工，谁主管，谁负责”的原则，在施工期间如发生打架斗殴刑事案件及食物中毒、火灾等其它事故，乙方必须在1小时内上报甲方，不得隐瞒虚报。

三、本协议经双方代表签字盖章后即生效，至工程结束终止。本协议一式两份，甲乙双方各存一份。

甲方单位： （盖章）

乙方单位： （盖章）

甲方代表：

乙方代表：

联系电话：

联系电话：

年 月 日

工地协议书 篇3

甲方（卖方）：

乙方（买方）：

兹因乙方有意购买甲方产品，经双方协议订本合同，并签订下列条款共同遵守。

一、销售区域

1、乙方授权甲方在 销售甲方轮胎产品

2、乙方承诺甲方在 为唯一的轮胎进货渠道。

二、轮胎品牌及规格型号

1、轮胎品牌为

2、甲方在乙方授权区域内可销售 型号所有花纹的轮胎。

三、经销数量经双方协商，甲方20xx年度销售给乙方轮胎的数量如下（单位：套）：

四、轮胎价格

甲方对乙方的供货价格按附件

（一）产品销售价格表的销售价格执行。甲方销售价格如有调整，双方确认后按调整后的价格执行。

五、优惠政策

甲方对乙方优惠按附件

（二）优惠政策执行。甲方优惠如有调整，双方确认后按调整后的办法执行。

六、供货方式

甲方根据乙方的要求送货到乙方现场，并免费替乙方更换一次轮胎。甲方送货时提供送货单，送货单需要填写轮胎规格、花纹、数量、轮胎单价、总价等，乙方指定的专人（或委托人）必须在甲方的送货单上签字并盖公章，以便双方办理货物交接手续，如未加盖公章，经办人或法人委托代理人签字的货物回单具有同样法律效力。

七、货款结算

1、双方的业务往来采用甲方先送货，乙方当月28日前付款的的原则进行交易。乙方付款采用现金或者转帐2种方式。

2、乙方的货款应采用现金或者转帐的方式直接支付到甲方指定的帐户，甲方在指定账户上签字并且盖手印后生效。

3、甲乙双方产生的应收账献，乙方应在货物接受后的30天内或依据“还款承诺书．上的约定按时结清，若未按期偿还若有货款逾期时，乙方同意按欠款额向甲方缴纳滞纳金，滞纳金的最低日利率为0.3‰或按“还款承诺书”约定利率，否则，乙方承担全部违约责任 4、甲方每月25日前将签字、盖章确认的送货单送给乙方。如甲方在1个工作日内未收到乙方有关的送货单的书面异议，即视为乙方认可，乙方需在当月28日前全款付给甲方。

八、退货结算

乙方一经验收货物，不得以任何理由退货。特殊倩况退货的必须经甲方同意，否则发生的一切损失由乙方全部承担。经甲方同意发生的退货，验收过程中发现因乙方保管不当，造成产品受损的．甲方有权拒收，且因此造成的损失由乙方全部承担。 九、提出异议期限

乙方在收到货物后对货物的内在质量如有异议应在收到货物后的七天内书面通知甲方，逾期视同无异议

十、其它本合同之附件视同为合同的组成部分，与合同具有等法律效力。

十一、合同有效期限

本合同一式两份，双方各持壹份。本合同经双方签字并加盖单位公章或合同章后具有法律效力。

十二、甲方需提供身份证复印件，乙方需要提供营业执照副本、税务登记证（副本），法定代表人授权书。

十三、解决合同纠纷的方式因本合同产生的纠纷由双方协商解决，协商解决不成时有甲方所在地的人民法院审理。

附件一《产品销售价格表》 附件二《优惠政策》

附件三 乙方法定代表人授权书

甲方：

乙方： 法定代表人： 委托代理人：

签订日期：

年 月 日

不可抗力发生的损失窝工损失执行施工所在地 ，承包和发包方应该各自负责各自的损失窝工损失执行施工所在地 ，所以窝工的情况是承包人自己承担。

停窝工损失费窝工损失执行施工所在地 ，是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后窝工损失执行施工所在地 ，如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用，应由发包方负责。

内容主要包括窝工损失执行施工所在地 ：在停窝工期间的现场施工机械停滞费、现场工人的工资及周转性材料的维护和摊销费。

现场施工机械及三大工具在停窝工期间的停置费和现场工人在停窝工期间的工资、施工机械停窝工损失费，机械台班定额中的折旧、大修、维修、安拆及场外运输费之和X停置台班量x 40%。

工人(包括机上人员)停窝工损失费。每工单价17.40X停窝工总工日数，再以停窝工工资总额的50%作为管理费，按上述规定计算的停窝工损失费总和，只计取税金。其中：机械停置台班量和工人停窝工总工日数均应扣除法定节假日。