窝工费索赔多少钱

在线问法 时间: 2023.11.30
702
索赔中人工窝工费如何计算?

由于非承包商原因窝工费索赔多少钱 ,造成连续停电9小时,乙方向甲方提出停电损失窝工费索赔多少钱 的索赔,其中人工窝工费应该计算在内。

因为停窝工损失费,是指承包方按合同规定或双方协定窝工费索赔多少钱 的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。内容主要包括窝工费索赔多少钱 :在停窝工期间的现场施工机械停滞费、现场工人的工资及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械停窝工损失费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。其中工人停窝工损失费:停窝工总工日数乘以每工日单价,再以停窝工工资总额的30%作为管理费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节、假日。周转性材料的停窝工损失费可按实结算。按上述规定计算的停窝工损失费总和后,只计取税金

扩展资料

停工应注意的问题

(1)停工的经济性,是否在施工阶段点上。应注意停工对质量或安全不能造成影响,并应采取措施防止损失进一步扩大,否则责任自负。如主体封顶时停工,便于操作和控制,如地基完工施工主体前停工或主体封顶时停工,便于操作和控制,因为停工是手段,不是目的;但也不绝对,如高层建筑在十层以上时,拖欠款比较严重,并不一味要追求封顶。

(2)停工手续的证据化。停工应当是具备充足的理由及其相应的证据。包括拖欠工程款,则应有付款不足的证据,一般进度款相差1-2个月则不宜停工,一般应考虑在3个月以上,当然法律没有明确的数额规定,施工单位应视具体施工情况而定,停工前应书面致函"发包人"即建设单位,停工应报经监理单位,并经监理单位签单确认。如监理单位或发包人不肯确认甚至不肯签收则应采用邮寄的方式再向监理或发包人邮寄一份停工报告,注意保留好邮寄凭证。

(3)停工的安全性。停工应不影响工程质量、不发生安全事故。因停工期间发生的安全、质量事故均应由施工企业承担。

(4)停工过程中应连续致函“发包人”,引起其重视。建议承包人应在合理的时间间隔内(一般为28天),定期向发包方通报一次停工期间人工、机械的停置情况及补偿报告,并要求发包方签收、答复。

(5)停工之后,发包方不能就停工的时间长短作出明确判断,承包方不能自行撤离施工现场的,如经双方协议,承包方退场则应先办好工程交接手续。首先,应对己完工程量及质量与发包人进行确认窝工费索赔多少钱 ;其次,应签订工程移交单,将移交项目列明。

(6)停工期间,承、发双方都应实事求是地做好停工期间的有关数据的记录,最好能收录有关的图文资料,有必要的还可进行公证,以利于日后的停工补偿计算工作。

(7)停工后也可分散或小规模施工。分包可以施工,也可作一些复工前准备工作。

(8)停工应与索赔相呼应。施工单位有权停工,但要有足够理由及证据,要符合法律规定,在此之下建设单位就应当给予赔偿。施工单位应对施工现场人员、设备等进行统计并由监理确认;编制停工索赔书报监理公司确认,并送至建设单位。不要在最后造价结算时再提停工索赔或再编资料,以免产生确认上的困难和结算上的纷争。

参考资料

百度百科-停窝工损失费

如何计算建筑工程窝工费损失?

停窝工损失费指施工单位按合同规定或双方协定窝工费索赔多少钱 的条款进入现场后窝工费索赔多少钱 ,如因设计或建设单位责任造成停窝工损失窝工费索赔多少钱 的费用,由建设单位负责。内容包括窝工费索赔多少钱 :现场施工机械在停窝工期间的停滞费和现场工人在停窝工期间的工资以及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械的停窝工损失费:定额中机械台班的停滞费*停滞台班量窝工费索赔多少钱 ;

工人停窝工损失费:每工单价(25元)*停窝工总工日数,再以停窝工工资总额的30%作为管理费;

周转性材料的停窝工损失费可按实结算。

按上述规定计算的停窝工损失费总和,只计取税金,其中,机械停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节假日。

下图右上角为工地上现场窝工照片

拓展资料:

《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第27条规定:“丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,以六个月总额计算。”

3.1上述司法解释实际上只规定了一种赔偿办法,即:定额赔偿办法,实行一次性给付赔偿。

3.2一次性赔偿丧葬费,就是按照标准确定赔偿金额。按照最高法院司法解释规定的办法,就是按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,赔偿6个月。其中,职工月平均工资应当按照政府统计部门公布的各省、自治区、直辖市以及经济特区和计划单列市上一年度职工月平均工资的统计数据确定。

参考资料:《二级建造师管理与实务》中国建筑工业出版社;《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》

请问:建筑工程人员窝工费赔偿怎么计算?有没有具体计算标准或者规范文件?与工时工资应该有区别吧,很纠

需要签证的窝工费索赔多少钱 ,根据你方和甲方到底由谁的责任照成的计算窝工时间窝工费索赔多少钱 ,有建筑法规规定,计算是要参照定额的,或者你们的协议,与工资当然有区别

工程索赔的费用一般是多少

工程索赔费用:

1、法定窝工费索赔多少钱 的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费窝工费索赔多少钱 ;

2、由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用窝工费索赔多少钱 ;

3、分包人的索赔费等。

【法律依据】

《建筑法》第六十七条

承包单位将承包的工程转包的窝工费索赔多少钱 ,或者违反本法规定进行分包的窝工费索赔多少钱 ,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。

承包单位有前款规定的违法行为的,对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

由于工程师指令错误,造成承包商的窝工,具体应该怎么索赔?下面有个例题

1.工程师指令错误窝工费索赔多少钱 ,索赔理由成立。2.索赔费用计算窝工费索赔多少钱 : (1)人工和机械窝工应以人员窝工补贴和机械台班折旧来计算费用窝工费索赔多少钱 ; 即人工和机械窝工费=40X12+2X150=780元 (2)配合处理窝工所用的人工和机械费用应以人工单价和机械台班来计算费用; 即配合处理窝工所用的人工和机械费用=20X30+3X360=1680元 (3)取费:窝工费不进行综合取费(只取税金窝工费索赔多少钱 ,假设税率为3.41%),处理窝工所用的费用应综合取费 取费=780X3.41%+1680X17%=312.2元 承包商可得该项索赔费用为:780+1680+312.2=2772.2元

如何计算因窝工造成的损失

1)人工索赔:停工损失费和工作效率降低窝工费索赔多少钱 的损失费按窝工费计算窝工费索赔多少钱 ,窝工费的标准双方应在合同中约定窝工费索赔多少钱 ;

2)因窝工引起的设备费索赔:当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用。当施工机械是施工企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算;

3)工期索赔:如果延误的工作为关键工作,则总延误的时间为批准顺延的工期;如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时,可以批准延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题。具体要看承包合同的约定

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。
再获荣誉锦旗,成功帮助当事人和解拿到满意赔偿款!北京市顺义区,当事人骑电动车被小轿车撞倒受伤,对方全责。当事人希望早日解决赔偿问题,元甲律师和解团队促成双方和解,获得赔偿款23万余元。

北京交通事故律师-许瑞林

04-12 12:30

民事纠纷对方要索赔不知怎么解决。

律师回复中...
2024-10-10 19:56
一上午谈了两场和解,签字的空隙赶紧联系一下其他执行法官,这时间把控的死死的!

北京交通事故律师-许瑞林

04-15 11:54

建设方责任导致窝工索赔

不可抗力造成的窝工费由谁承担法律分析建设方责任导致窝工索赔:工程本身的损害建设方责任导致窝工索赔,因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害建设方责任导致窝工索赔,由发包人承担,发包人 ...
555热度
发生交通事故受伤,如何能快速拿到赔偿款?伤者经鉴定评上2个十级伤残,通过多次谈判,与保险公司达成和解,在伤者承担主责的情况下,获得27万赔偿款。

北京交通事故律师-许瑞林

09-28 13:50

管理人员可以索赔窝工吗

因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用,在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率 ...
320热度
交通事故成功和解,快速拿到23万赔偿款!元甲律所专业调解谈判,在伤者承担次要责任情况下,争取到了最高赔偿款!感谢当事人认可,让我们的工作充满意义和价值!

北京交通事故律师-许瑞林

04-12 12:32

北京朝阳区交通事故,伤者腰椎骨折,家属本想着能拿十几万赔偿就很满足了,在元甲专业谈判下,全力争取每一项赔偿金额,2个月谈成和解,帮助伤者拿到赔偿款合计27万元。

北京交通事故律师-许瑞林

09-19 17:49

收到一位成都市民不具名当事人的一封深情感谢信,当事人说:“我所获得的不仅仅是物质赔偿,更多的是对我合法权益的维护和尊严的尊重”🌟

北京交通事故律师-许瑞林

04-07 18:08

不可抗力窝工费可以索赔吗

详见示范文本如下:17.3.2(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担不可抗力窝工费可以索赔吗,不 ...
180热度
住院期间还未委托就得到了专业律师的全程指导,不错过每个细节,更有利于日后的赔偿。元甲律师本着利他之心、服务为本的宗旨,全面细节维权,该案有望突破之前301天误工期的记录。早一日委托更是早一日受益!

北京交通事故律师-许瑞林

04-12 12:29

窝工索赔工作联系单

扩展资料窝工索赔工作联系单:工程施工中如果甲方、乙方与监理方有需要进行沟通和协商的事宜,或者在工程施工中有需要更改的地方,为了避免出错,可以通过工作联系单的方式进行沟通,例如在施工过程中,监理方或者施工方想给甲方提出某些合理化建议 ...
845热度
🎊374期和解大讲堂 法律公益讲座来了🎉 1⃣发生交通事故,怎样谈和解你知道吗❓➡和解专家现场教学👍 2⃣你的伤残能否评定❓能否争到更高❓➡法医专家现场评定👍 3⃣你知道你最高能拿多少赔偿吗❓➡律师现场指导👍 🗓本周日下午两点开始🌹 📢免费名额仅剩最后 ...

北京交通事故律师-许瑞林

09-19 19:47

窝工可以索赔管理费和利润吗

那个文件有说明窝工窝工可以索赔管理费和利润吗的费用索赔工资不是按平时工日工资窝工可以索赔管理费和利润吗,而是按窝工工资处理窝工可以索赔管理费和利润吗,机械费补偿=外租赁费+内摊销费窝工可以索赔管理费和利润吗,不可以对窝工费和闲置费索 ...
567热度
当事人为公司开车运输货物途中发生交通事故,导致车内乘客受伤,公司拒不承担赔偿责任,难道要自己承担近30万元的赔偿款吗?我们起诉至法院,提供了大量证据,法院判决公司承担赔偿责任!

北京交通事故律师-许瑞林

09-28 15:55

窝工监理能索赔吗

比如:监理合同约定的监理范围只是某幢主体工程楼建设工程窝工监理能索赔吗,而不包括楼外的广场、花园、道路工程等等附属设施,业主在主体工程楼完工以后,又要求实施附属工程的监理,这就是额外工作,需要额外补偿监理费的额外工作按实际增加工作 ...
665热度
要做就做最好的 所有的事交给我们 你只需要签字拿钱即可

北京交通事故律师-许瑞林

09-28 18:54

窝工监理能获得索赔吗

比如:监理合同约定的监理范围只是某幢主体工程楼建设工程窝工监理能获得索赔吗,而不包括楼外的广场、花园、道路工程等等附属设施,业主在主体工程楼完工以后,又要求实施附属工程的监理,这就是额外工作,需要额外补偿监理费的额外工作按实际增加 ...
395热度
每天的快乐与幸福就是获得当事人的认可与口碑!北京朝阳区交通事故,当事人承担同等责任,通过诉讼获得赔偿款合计22万元。赔偿金额超出当事人的心理预期,对元甲团队的专业服务非常满意,特意来所送来2面锦旗!

北京交通事故律师-赵金保

09-28 12:49

地下文物可以索赔窝工费吗

施工发现文物怎样索赔施工时发现文物而延误工期地下文物可以索赔窝工费吗,属于不可抗力地下文物可以索赔窝工费吗,无权要求赔偿停工、窝工等损失,朋友您遇到地下文物可以索赔窝工费吗的问题是施工单位常见的问题,为此应当按照以下程序处理地下文 ...
369热度
杨女士在交通事故发生之前有过多份工作,因为交通事故受伤导致误工产生较高的误工费。杨女士委托他所律师在第一次庭审过程中,代理人认可只按5000元/月的标准主张其误工费,后因庭审效果非常不理想,杨女士当即更换律师转为委托我所。我们接到案件 ...

北京交通事故律师-赵金保

09-05 10:10

自有设备窝工索赔

2)因窝工引起的设备费索赔:当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用,根据国际惯例自有设备窝工索赔,在索赔机械使用费时,如果该设备是租赁的,一般按实际租金和调入调出费用的分摊计算索赔费用,费用索赔以补偿实际损失为原则 ...
33热度
交警定的责任无法划分,元甲为伤者争取到对方全责👍👍👍 这就是专业的力量!

北京交通事故律师-赵金保

09-07 12:00

二审持续胜诉,按照当事人要求早日帮助其“回米米”🙂🙂

北京交通事故律师-赵金保

09-28 12:46

人工窝工费怎么索赔

具体要看承包合同的约定不可抗力造成的窝工费由谁承担法律分析人工窝工费怎么索赔:工程本身人工窝工费怎么索赔的损害人工窝工费怎么索赔,因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工人工窝工费怎么索赔的材料和待安装的设备 ...
459热度
北京延庆交通事故,伤者评上十级伤残,庭审中元甲律师据理力争,在伤者承担同等责任的情况下,法院判决保险公司以及司机赔偿近24万元,赔偿金额大大超出伤者的心理预期!

北京交通事故律师-赵金保

10-08 14:20

2022不可抗力窝工费怎么索赔

2、 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责2022不可抗力窝工费怎么索赔,并承担相应费用,详见示范文本如下:17.3.2(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停工的费用损失由发包 ...
225热度